- Construction et montage
MP-180002, Mesures de maintenance de la tangente Est de Bâle / Travaux de génie civil, tronçon 2
Publication rectifiée
Modifié selon simap : Conditions
Es gibt keine vorbefassten Anbieter.
En bref
- 17.12.2026, 23:59encore 36 jours
- Construction et montage
- Procédure ouverte
Une offre vaut-elle la peine ?
Avec un profil gratuit, TEXFY compare cet appel d'offres à vos prestations et à vos cantons : note de pertinence de A à E et recommandation motivée.
Appréciation de TEXFY : Risques et remarques
Langue de l'offreÀ noter
L'offre doit être remise en allemand.
Références exigéesÀ noter
Pour l'aptitude, il vous faut des projets de référence comparables. Vérifiez le nombre, l'ancienneté et l'ampleur.
Publication rectifiéeÀ noter
L'adjudicateur a modifié des indications. Seule la version actuelle fait foi.
4 autres remarques
Sûretés selon le contratBon à savoir
Le contrat ou les documents règlent si un cautionnement ou une garantie est nécessaire. Vérifiez-le là.
Sous-traitance limitéeBon à savoir
La publication limite le recours à des sous-traitants, par exemple en part ou par une autorisation.
Sur papier uniquementBon à savoir
Dépôt par la poste ou remise sur place. Prévoyez le délai d'acheminement et vérifiez si le timbre postal ou la réception fait foi.
Pas de variantesBon à savoir
Seule l'offre demandée compte ; les variantes proposées par le soumissionnaire ne sont pas admises.
Qu'est-ce qui est acquis ?
Étendue des prestations
Le projet EM OT s’étend, sur le tronçon 2, le long de la N02 entre les km 3,275 et 3,782 dans le canton de Bâle-Ville. C’est l’une des routes nationales les plus fréquentées de Suisse. En raison de l’âge des ouvrages, des mesures de remise en état sont nécessaires.
Le présent appel d’offres porte sur les travaux suivants: remise en état de la voie d’accès au PONT Schwarzwald à Bâle sur la rive droite du Rhin (routes locales uniquement), du PONT Schwarzwald ouest et est, des PONTS 01 à 05 de la Breite à Bâle et du pont cyclable sur la rampe d’accès de la Breite.
Remise en état à l’identique de toutes les pièces d’usure de tous les ponts, y compris mise en œuvre du projet définitif bruit (sur l’infrastructure rénovée) / combinaison de la remise en état du pont Schwarzwald avec adaptation du trottoir, renforcement parasismique, remplacement du dispositif de retenue des véhicules par un système normalisé, remplacement du revêtement sur la chaussée principale du pont Schwarzwald, remplacement du revêtement et de l’étanchéité sur tous les autres ponts, remplacement du système d’évacuation des eaux du pont Schwarzwald, construction d’une paroi antibruit sur le pont Schwarzwald ouest, remise en état des parois antibruit existantes, remplacement de l’arrêt de bus, renforcement parasismique, remise en état des appareils d’appui et remplacement des câbles de précontrainte verticaux du pont Schwarzwald.
Quantités principales:
Asphalte coulé: 4'000 t
Matrice asphaltique HANV: 100 t
Enrobé bitumineux compact : 600 t
Scellement / PBD: 20'000 m2
Étanchéité HANV: 1'500 m2
Remise en état des parapets: 3'000 m
Remplacement du dispositif de retenue des véhicules: 3'500 m
Nouvelles parois antibruit (verre): 900 m2
Nouvelles parois antibruit (cassettes): 300 m2
Renforcement / revêtement en CFUP: 250 m2
Béton de construction: 500 m3
Armatures: 75 t
Nouvelles bordures: 1'000 m
Nouveaux joints de chaussée: 130 m
Remise en état des garde-corps: 550 m
Caniveaux transversaux en CFUP: 45 pièces
Remplacement de conduites d’évacuation des eaux: 1'000 m
Nouveaux avaloirs: 50 pièces
Câbles de précontrainte: 80 m
Remise en état des appareils d’appui: 25 pièces
Remplacement des appareils d’appui: 15 pièces
Données clés, codes et options
Données clés, codes et options
- Type de marché
- Construction et montage
- Type de construction
- Génie civil
- Prestation de construction
- Exécution
- Procédure
- Procédure ouverte
- Corps de métier
- OAG 2.1 – Routes et chemins
- OAG 3.1 – Ponts
- CPV
- CPV 45000000 – Travaux de constructionCPV général : code général sans domaine
- Options
- Non prévu
- Variantes
- Non admises
Pauschal- und Globalangebote und/oder Angebote mit Zeitmitteltarif werden ausgeschlossen.
- Offres partielles
- Non admises
Die Angebote sind vollständig ausgefüllt einzureichen. Abänderungen am Angebotstext sind nicht zulässig. Teilangebote sind ungültig und scheiden aus der Bewerbung aus.
Appréciation de TEXFY : Produits, installations, quantités, spécifications techniques et exclusions ne sont pas des champs structurés de la publication. TEXFY n'analyse pas le texte libre à ce sujet : à vérifier dans le texte original et dans les documents d'appel d'offres.
Dates
- Publié
- 28.10.2026 (première publication le 13.10.2026)
- Documents disponibles
- 13.10.2026 au 17.12.2026
- Questions jusqu'aupassé
- 02.11.2026
Fragen sind in deutscher Sprache unter www.simap.ch im «Forum» einzureichen. Sie werden bis am 09.11.2026 allen Bezügern der Ausschreibungsunterlagen gleichlautend unter www.simap.ch im «Forum» beantwortet. Nach dem 02.11.2026 eintreffende Fragen werden nicht mehr beantwortet.
- Délai de remiseprochaine étape
- 17.12.2026, 23:59
- Ouverture des offres
- 24.12.2026, non publique
- Validité de l'offre
- 180 jours après le délai
- Contrat
- 24.06.2027 au 31.12.2029
- Exécution
- 05.07.2027 au 31.08.2029
Der Baubeginn hat zwingend zum Beginn der Sommerferien Anfang Juli zu erfolgen. Ist ein Baustart im Jahr 2027 nicht möglich, dann verschiebt sich der Baubeginn um 12 Monate in das Folgejahr.
Visite des lieux
Es findet keine Begehung statt.
Dépôt et documents
Par la poste ou remise sur place
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation - Bundesamt für Strassen ASTRA -Abteilung Strasseninfrastruktur-Ost - F3Brühlstrasse 34800 ZofingenSource : indications simap
Voie de dépôt particulière
Es sind 2 Exemplare des Angebots (der Angebotsunterlagen) in Papierform und 1 in elektronischer Form (USB-Stick) einzureichen.
Einreichung auf dem Postweg:
A-Post oder PostPac Priority (Datum Poststempel einer Schweizerischen oder staatlich anerkannten ausländischen Poststelle; Firmenfrankaturen gelten nicht als Poststempel). Die Anbieter bzw. der Anbieter hat in jedem Fall den Beweis für die Rechtzeitigkeit der Angebotseinreichung sicherzustellen. Verspätete Angebote werden nicht mehr berücksichtigt. Auf dem Couvert ist neben der Projektbezeichnung deutlich der Vermerk «Nicht öffnen - Offertunterlagen» anzubringen.
Persönliche Abgabe:
Die Abgabe hat bis spätestens am unten erwähnten Abgabetermin während den Öffnungszeiten der Loge (08:00 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr - 17:00 Uhr (Freitag bis 16:00 Uhr)) gegen Ausstellung einer Empfangsbestätigung zu erfolgen (Adresse s. «Bedarfsstelle»).
Übergabe an eine diplomatische oder konsularische Vertretung der Schweiz:
Ausländische Anbieter können ihr Angebot bis spätestens am unten erwähnten Abgabetermin einer diplomatischen oder konsularischen Vertretung der Schweiz in ihrem Land, während den Öffnungszeiten gegen Ausstellung einer Empfangsbestätigung, übergeben.
Die Anbieter sind in diesem Fall verpflichtet, die Empfangsbestätigung vor dem Abgabetermin per E-Mail der Beschaffungsstelle zu senden.
Auf Angebote, die per E-Mail oder Fax zugestellt werden, wird nicht eingetreten!
Source : indications simap
- Documents sur simap.ch (après connexion)
- allemand
- allemand
- Gratuits
- Via le forum de questions sur simap.ch (inscription comme soumissionnaire nécessaire). Vers l'appel d'offres officiel (simap.ch, s'ouvre dans un nouvel onglet)
Participation et adjudication
Selon la source dans les documents: Contenu uniquement dans les documents d'appel d'offresDans les documents d'appel d'offres : Conditions de participation.
Participation et aptitude
5 critères d'aptitude
CAp 1
Appréciation de TEXFY : Ce que cela signifie : Expérience – si vous avez déjà réalisé des mandats comparables, attestés par des références.
EXPÉRIENCE/RÉFÉRENCE DE L’ENTREPRISE
CAp 1.1 Capacité technique
Un à maximum deux projets de référence du soumissionnaire menés dans une fonction similaire ou une fonction de suppléance, portant sur des travaux achevés, de complexité comparable et relevant du même domaine technique. Ce ou ces projets doivent répondre aux exigences suivantes:
A. Remise en état ou aménagement d’une route nationale ou d’une route à grand débit sans interruption du trafic (définition d’une route à grand débit: route avec séparation des sens de circulation et au moins deux voies de circulation par sens). Volume d’investissement pour la construction routière (T/U) d’au moins 15 millions CHF.
B. Remise en état d’ouvrages d’art d’une route nationale ou d’une route à grand débit sans interruption du trafic. Volume d’investissement pour les ouvrages d’art (K) d’au moins 15 millions CHF.
Si la preuve du respect des exigences décrites aux points A et B pour couvrir tous les domaines techniques ne peut pas être apportée au moyen d’un seul projet de référence, un second projet de référence peut être indiqué.
CAp 1.2 Projets de référence HANV
Deux projets de référence avec mise en œuvre du procédé HANV sur des ouvrages d’art (surface > 1000 m²). Une référence d’un sous-traitant est acceptée.
CAp 2
Appréciation de TEXFY : Ce que cela signifie : Finances – si votre entreprise est financièrement saine et suffisamment assurée, par exemple avec un extrait des poursuites et une attestation d'assurance.
APTITUDE ÉCONOMIQUE/FINANCIÈRE
Le chiffre d’affaires annuel du soumissionnaire doit correspondre au moins au double du montant annuel du marché.
CAp 3
Appréciation de TEXFY : Ce que cela signifie : Personnel – la qualification et l'expérience des personnes qui exécutent le mandat, par exemple la direction de projet.
RÉFÉRENCE DE LA PERSONNE CLÉ
Chef de chantier
Un à maximum deux projets de référence menés dans une fonction similaire ou une fonction de suppléance, portant sur des travaux achevés, de complexité comparable et relevant du même domaine technique. Ce ou ces projets doivent répondre aux exigences suivantes:
A. Remise en état ou aménagement d’une route nationale ou d’une route à grand débit sans interruption du trafic (définition d’une route à grand débit: route avec séparation des sens de circulation et au moins deux voies de circulation par sens). Volume d’investissement pour la construction routière (T/U) d’au moins 15 millions CHF.
B. Remise en état d’ouvrages d’art d’une route nationale ou d’une route à grand débit sans interruption du trafic. Volume d’investissement pour les ouvrages d’art (K) d’au moins 15 millions CHF.
Si la preuve du respect des exigences décrites aux points A et B pour couvrir tous les domaines techniques ne peut pas être apportée au moyen d’un seul projet de référence, un second projet de référence peut être indiqué.
CAp 4
Appréciation de TEXFY : Ce que cela signifie : Personnel – la qualification et l'expérience des personnes qui exécutent le mandat, par exemple la direction de projet.
DISPONIBILITÉ DE LA PERSONNE CLÉ
Pour le chef de chantier selon le CAp 3: preuve que la disponibilité requise est assurée pendant la durée des travaux. Énumération et présentation détaillées du temps consacré aux autres projets. Disponibilité requise pendant la période du 05.07.2027 au 31.08.2029: au moins 60 %.
CAp 5
Appréciation de TEXFY : Ce que cela signifie : Sous-traitance – quelle part de la prestation vous pouvez confier à d'autres entreprises.
PART DE LA PRESTATION DES SOUS-TRAITANTS
Les sous-traitants sont autorisés à fournir tout au plus 50 % de la prestation.
Alle wirtschaftlich und technisch leistungsfähigen Firmen, die zudem die nachfolgenden Eignungsnachweise erbringen, sind aufgerufen, ein Angebot in CHF zu unterbreiten.
Critères d'adjudication
CAd 1 QUALITÉ DU SOUMISSIONNAIRE
20 %
Appréciation de TEXFY : Ce que cela signifie : Qualité – dans quelle mesure votre prestation répond aux exigences, évaluée selon les indications demandées.
Expérience des personnes clés
Selon la répartition suivante:
CAd 1.1 Expérience du chef de chantier; pondération de 4 %
Un à maximum deux projets de référence du soumissionnaire menés dans une fonction similaire ou une fonction de suppléance, portant sur des travaux achevés, de complexité comparable et relevant du même domaine technique. Ce ou ces projets doivent répondre aux exigences suivantes:
A. Remise en état ou aménagement d’une route nationale ou d’une route à grand débit sans interruption du trafic (définition d’une route à grand débit: route avec séparation des sens de circulation et au moins deux voies de circulation par sens). Volume d’investissement pour la construction routière (T/U) d’au moins 15 millions CHF.
B. Remise en état d’ouvrages d’art d’une route nationale ou d’une route à grand débit sans interruption du trafic. Volume d’investissement pour les ouvrages d’art (K) d’au moins 15 millions CHF.
Si la preuve du respect des exigences décrites aux points A et B pour couvrir tous les domaines techniques ne peut pas être apportée au moyen d’un seul projet de référence, un second projet de référence peut être indiqué.
CAd 1.2 Expérience du conducteur de travaux; pondération de 8 %
Un projet de référence mené dans une fonction similaire ou une fonction de suppléance, portant sur des travaux achevés, de complexité comparable et relevant du même domaine technique. Ce projet doit répondre aux exigences suivantes: remise en état d’ouvrages d’art effectuée sans interruption du trafic sur route nationale ou route à grand débit. Est considéré comme comparable un projet au volume d’investissement d’au moins 15 millions CHF.
CAd 1.3 Expérience du contremaître en chef; pondération de 8 %
Un projet de référence mené dans une fonction similaire ou une fonction de suppléance, portant sur des travaux achevés, de complexité comparable et relevant du même domaine technique. Ce projet doit répondre aux exigences suivantes: remise en état d’ouvrages d’art effectuée sans interruption du trafic sur route nationale ou route à grand débit. Est considéré comme comparable un projet au volume d’investissement d’au moins 15 millions CHF.
CAd 2 QUALITÉ/PLAUSIBILITÉ DE L’OFFRE
20 %
Appréciation de TEXFY : Ce que cela signifie : Qualité – dans quelle mesure votre prestation répond aux exigences, évaluée selon les indications demandées.
Selon la répartition suivante:
CAd 2.1 Documents relatifs à l’installation de chantier; pondération de 6 %
Composés de:
- Plan d’installation du chantier d’installation principal, avec des informations sur l’installation de chantier, la circulation sur le chantier et la desserte prévue (max. 1 plan A0), concept logistique
- Concept d’installation / utilisation des chantiers d’installation disponibles (max. 2 pages A4)
- Concept logistique du chantier avec approvisionnement et évacuation, concept d’évacuation des eaux de chantier, concept d’installation et de pose du BFUP. Concept d’installation et de mise en œuvre du HANV. Échafaudages de travail / plateformes prévus (max. 2 pages A4).
CAd 2.2 Concept de gestion de la qualité; pondération de 2 %
Composé de:
Concept de gestion de la qualité (max. 2 pages A4, concept de gestion de la qualité spécifique au projet): liste des travaux spécifiques au projet déterminants pour la qualité et des mesures prévues pour garantir le respect des exigences relevant de la responsabilité et de la compétence de l’entrepreneur, y compris l’analyse des risques
CAd 2.3 Rapport technique, analyse des risques comprise; pondération de 10 %
Composé de:
- Analyse du cahier des charges / explications sur l’offre du maître d’ouvrage du point de vue de l’entrepreneur (max. 1 page A4);
- Approches de solutions techniques (max. 5 pages A4); les points suivants doivent être explicités:
- Phases de construction et solution provisoire de guidage du trafic: espace restreint, plusieurs étapes de construction avec d’importantes interdépendances entre les différents ouvrages et exigences de tiers. Forte complexité de la phase de construction 6.
- Construction sans interruption du trafic: secteur fortement chargé de la tangente Est de Bâle, travaux au niveau des routes nationales et locales, lignes de contact de la BVB et commutations des lignes de contact pour le montage nocturne des échafaudages.
- Exécution simultanée de travaux sur plusieurs ouvrages d’art: logistique de chantier exigeante, différents chantiers d’installation, accessibilité difficile
- Travaux sur le bâtiment de la culée: accessibilité difficile, coordination
- Éléments de construction particuliers: caniveau d’évacuation des eaux en CFUP, ancrage de la paroi antibruit sur le pont Schwarzwald, arrêt de bus
- Travaux au-dessus et dans un cours d’eau, navigation
- Pose du revêtement sur étanchéité de pont classique, HANV et asphalte coulé sur le pont
- Organigramme de l’entrepreneur spécifique au contrat avec mention des personnes prévues pour l’exécution du contrat et de leur fonction (max. 1 page A3)
- Analyse des risques (risque lié aux délais du CAd 4) (max. 2 pages A4)
- Réserves techniques et questions en suspens
CAd 2.4 Analyse de la durabilité; pondération de 2 %
Gestion environnementale durable: montrer comment les mesures de construction prévues peuvent être mises en œuvre de la manière la plus durable possible sur les plans économique, social et écologique (max. 2 pages A4)
CAd 3 DURÉE DES TRAVAUX
15 %
Appréciation de TEXFY : Ce que cela signifie : Délais – si votre planning respecte les délais et est réaliste.
Le programme des travaux est évalué sur la base des points suivants:
- Présentation du déroulement des travaux et pertinence du programme des travaux (niveau de détail, traçabilité, exhaustivité de la présentation)
- Présentation des chemins critiques
- Mise en évidence des dates importantes (jalons) à respecter
- Présentation des dépendances entre les phases de construction et, le cas échéant, les sous-phases
- Présentation de fenêtres de réserve avant les phases de construction critiques (phases de construction pendant les vacances d’été)
CAd 4 QUALITÉ/PLAUSIBILITÉ DU PROGRAMME DES TRAVAUX
15 %
Appréciation de TEXFY : Ce que cela signifie : Plausibilité – si le prix et la prestation de votre offre concordent de manière compréhensible.
Un rapport succinct de 3 pages A4 au maximum relatif au programme des travaux, évalué selon les points suivants.
Selon la répartition suivant :
CAd 4.1 Affectation des ressources; pondération de 3 %
Affectation prévue des ressources et ressources disponibles
CAd 4.2 Gestion des risques liés aux délais; pondération de 6 %
- Dispositif de suppléance
- Mesures en cas d’indisponibilité de collaborateurs et d’équipements
- Réaction aux mauvaises conditions météorologiques -> les mauvaises conditions météorologiques ne doivent pas entraîner de retard
CAd 4.3 Preuve de capacité; pondération de 3 %
- Démontrer que les activités correspondantes peuvent être exécutées pour chaque phase de construction
- Prévoir des fenêtres de réserve
CAd 4.4 Concept de pilotage et de controlling; pondération de 3 %
CAd 5 PRIX
30 %Critère du prix
Appréciation de TEXFY : Ce que cela signifie : Prix – combien coûte votre offre. En général, l'offre la moins chère obtient le maximum de points, les plus chères moins.
Prix de l’offre rectifié.
(Note = 5 × (Pmax - P) / (Pmax - Pbest)
P = prix de l’offre / Pbest = prix de l’offre la moins chère / Pmax = 1,3 × Pbest)
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden:
PREISBEWERTUNG
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 30 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5:
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe
1 = Sehr schlecht erfüllt; ungenügende, unvollständige Angaben
2 = Schlecht erfüllt; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug
3 = Erfüllt, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend
4 = Gut erfüllt; Qualitativ gut
5 = Sehr gut erfüllt; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer Gewichtung.
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer Gewichtung (Maximalpunktzahl: Note 5 x 100 = 500 Punkte).
Conditions
12 conditions
- Communautés de soumissionnaires
- Autorisé
Zugelassen.
Die Federführung muss einem Unternehmen der Bietergemeinschaft übertragen werden. Die weiteren Beteiligten sind in den Angebotsunterlagen bekannt zu geben. Mitglieder der Bietergemeinschaft dürfen nach Eingabe der Offerte nicht ausgewechselt werden. - Sous-traitants
- Autorisé
Zugelassen.
Subunternehmer können zu max. 50 % beigezogen werden. Sie sind in den Angebotsunterlagen entsprechend aufzuführen.
Angaben betreffend Subunternehmer werden mitbewertet.
Die charakteristische Leistung ist grundsätzlich vom Auftragnehmer zu erbringen. - Prolongation du contrat
- Possible
Bei einem späteren Baubeginn verlängert sich der Auftrag entsprechend um ein Jahr.
- Dialogue
- Non prévu
- Sûretés et garanties
Gemäss Ziffer 5 der vorgesehenen Vertragsurkunde.
- Conditions de paiement
45 Tage nach Erhalt der Rechnung, netto in CHF, zuzüglich MwSt.
Korrekte Rechnungsstellung mittels E-Rechnung vorausgesetzt.
Informationen der Bundesverwaltung zur E-Rechnung sind abrufbar unter:
http://www.e-rechnung.admin.ch/index.php.- Coûts inclus dans le prix de l'offre
Die Vergütung und die Preise umfassen sämtliche Leistungen, die in den Ausschreibungsunterlagen genannt und zur Vertragserfüllung notwendig sind.
Die Umlagerung von Einheitspreisen in Globalpositionen wie zum Beispiel die Baustelleneinrichtungen ist strikt verboten.
Der Unternehmer hat alle Positionen des Leistungsverzeichnisses auszufüllen; er schreibt „0“ bei allen Positionen, bei welchen er formell auf die Angabe eines Betrags sowie darauf verzichtet, später eine Vergütung für die betreffende Leistung zu verlangen. Ein solcher Eintrag muss im technischen Bericht begründet werden.
Die Aufsichts- und Führungskosten sowie die Kosten des Zeitaufwands für den Personaltransport dürfen nicht in den Baustelleneinrichtungskosten enthalten sein, sondern müssen gemäss Kalkulationsschema des SBV in den Einheitspreisen enthalten sein.
Gleichermassen müssen alle Endkostenzuschläge wie beispielsweise die technische und die kaufmännische Leitung, die Baustellenführung sowie die Finanzkosten im Kalkulationsschema des SBV in den entsprechenden Rubriken erfasst sein. Diese Kosten dürfen auf keinen Fall in den Baustelleneinrichtungen enthalten sein.- Conditions générales
Gemäss vorgesehener Vertragsurkunde.
- Autres exigences
1. Vorbehalten bleiben die Beschaffungsreife des Projektes sowie die Verfügbarkeit der Kredite.
2. Die Erarbeitung der Angebote wird nicht vergütet. Die Angebotsunterlagen werden nicht zurückgegeben;
3. Ausschreibungsunterlagen sind in deutscher Sprache erhältlich.- Soumissionnaires préimpliqués
Es gibt keine vorbefassten Anbieter.
- Soumissionnaires d'États non parties à l'accord de l'OMC
Keine.
- Autres indications sur les conditions
Gemäss Ausführungen im Pflichtenheft.
Documents à remettre
5 justificatifs selon la publication
CAp 1.1 Capacité technique
Un à maximum deux projets de référence du soumissionnaire menés dans une fonction similaire ou une fonction de suppléance, portant sur des travaux achevés, de complexité comparable et relevant du même domaine technique. Ce ou ces projets doivent répondre aux exigences suivantes:
A. Remise en état ou aménagement d’une route nationale ou d’une route à grand débit sans interruption du trafic (définition d’une route à grand débit: route avec séparation des sens de circulation et au moins deux voies de circulation par sens). Volume d’investissement pour la construction routière (T/U) d’au moins 15 millions CHF.
B. Remise en état d’ouvrages d’art d’une route nationale ou d’une route à grand débit sans interruption du trafic. Volume d’investissement pour les ouvrages d’art (K) d’au moins 15 millions CHF.
Si la preuve du respect des exigences décrites aux points A et B pour couvrir tous les domaines techniques ne peut pas être apportée au moyen d’un seul projet de référence, un second projet de référence peut être indiqué.
CAp 1.2 Projets de référence HANV
Deux projets de référence avec mise en œuvre du procédé HANV sur des ouvrages d’art (surface > 1000 m²). Une référence d’un sous-traitant est acceptée.
Le chiffre d’affaires annuel du soumissionnaire doit correspondre au moins au double du montant annuel du marché.
Chef de chantier
Un à maximum deux projets de référence menés dans une fonction similaire ou une fonction de suppléance, portant sur des travaux achevés, de complexité comparable et relevant du même domaine technique. Ce ou ces projets doivent répondre aux exigences suivantes:
A. Remise en état ou aménagement d’une route nationale ou d’une route à grand débit sans interruption du trafic (définition d’une route à grand débit: route avec séparation des sens de circulation et au moins deux voies de circulation par sens). Volume d’investissement pour la construction routière (T/U) d’au moins 15 millions CHF.
B. Remise en état d’ouvrages d’art d’une route nationale ou d’une route à grand débit sans interruption du trafic. Volume d’investissement pour les ouvrages d’art (K) d’au moins 15 millions CHF.
Si la preuve du respect des exigences décrites aux points A et B pour couvrir tous les domaines techniques ne peut pas être apportée au moyen d’un seul projet de référence, un second projet de référence peut être indiqué.
Pour le chef de chantier selon le CAp 3: preuve que la disponibilité requise est assurée pendant la durée des travaux. Énumération et présentation détaillées du temps consacré aux autres projets. Disponibilité requise pendant la période du 05.07.2027 au 31.08.2029: au moins 60 %.
Les sous-traitants sont autorisés à fournir tout au plus 50 % de la prestation.
Source officielle
- Numéro de projet simap
- 43027
- Numéro de publication
- 43027-02
- Soumis aux accords internationaux
- Oui
- Indication des voies de recours
AfficherMasquer
Gegen diese Verfügung kann gemäss Art. 56 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) innert 20 Tagen seit Eröffnung schriftlich Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift der beschwerdeführenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten. Eine Kopie der vorliegenden Verfügung und vorhandene Beweismittel sind beizulegen.
Die Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) über den Fristenstillstand finden gemäss Art. 56 Abs. 2 BöB keine Anwendung.
En savoir plus dans le guide
Signaler une erreur
Quelque chose est faux sur cette page, manque ou est mal traduit ? Nous examinons chaque signalement. Nous corrigeons nous-mêmes notre classement et nos traductions ; ce que simap publie, seul l'adjudicateur peut le modifier.