Service · Ingénieurs civils
MP-260036, F4 PE, base de données SIG sur le drainage
Délai aujourd'hui
Suisse, lieu ouvertBundesamt für Strassen ASTRA - Filiale WinterthurPublié le 30.10.2026Procédure ouverte
Ouvert · encore 30 jours
- Service
- CFC 299 Divers
Représentation du maître d’ouvrage (RMO), direction générale de projet (DGP) et direction supérieure des travaux (DST) pour l’assainissement acoustique, des aérodromes militaires de Meiringen, Emmen et Payerne.
- Service d'achat
- armasuisse Immobilien
- Service demandeur
- armasuisse Immobilien, Baumanagement Zentral
En bref
- 11.12.2026, 23:00encore 30 jours
- Cantons BE, LU, VD
- Service
- Procédure ouverte
- Non indiquée
Une offre vaut-elle la peine ?
Avec un profil gratuit, TEXFY compare cet appel d'offres à vos prestations et à vos cantons : note de pertinence de A à E et recommandation motivée.
Appréciation de TEXFY : Risques et remarques
Références exigéesÀ noter
Pour l'aptitude, il vous faut des projets de référence comparables. Vérifiez le nombre, l'ancienneté et l'ampleur.
Sûretés selon le contratBon à savoir
Le contrat ou les documents règlent si un cautionnement ou une garantie est nécessaire. Vérifiez-le là.
Uniquement en ligne sur simapBon à savoir
Le dépôt se fait sur simap.ch ; il vous faut un compte de soumissionnaire sur simap.
1 autre remarque
Pas de variantesBon à savoir
Seule l'offre demandée compte ; les variantes proposées par le soumissionnaire ne sont pas admises.
Qu'est-ce qui est acquis ?
Étendue des prestations
Représentation du maître d’ouvrage (RMO), direction générale de projet (DGP) et direction supérieure des travaux (DST) pour l’assainissement acoustique, des aérodromes militaires de Meiringen, Emmen et Payerne.
Voyer les documents lâppel d'offre.
Données clés, codes et options
Données clés, codes et options
- Type de marché
- Service
- Procédure
- Procédure ouverte
- Corps de métier
- CFC 299 – Divers
- CPV
- CPV 71300000 – Services d'ingénierie
- CPC
- CPC 3d347dc3-c815-4ec1-8e39-637046ba6f27 – Services d’architecture; services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie; services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère; services connexes de consultations scientifiques et techniques; services d’essais et d’analyses techniques
- Options
- Non prévu
- Variantes
- Non admises
- Offres partielles
- Non admises
Appréciation de TEXFY : Produits, installations, quantités, spécifications techniques et exclusions ne sont pas des champs structurés de la publication. TEXFY n'analyse pas le texte libre à ce sujet : à vérifier dans le texte original et dans les documents d'appel d'offres.
Dates
- Publié
- 30.10.2026
- Documents disponibles
- 30.10.2026 au 11.12.2026
- Questions jusqu'auprochaine étape
- 20.11.2026
Fragen sind in deutscher Sprache über die Beschaffungsplattform simap.ch einzureichen. Sie werden voraussichtlich bis am 25.11.2026 auf simap.ch beantwortet. Nach dem 20.11.2026 eintreffenden Fragen werden nicht mehr beantwortet.
- Délai de remise
- 11.12.2026, 23:00
- Ouverture des offres
- 12.12.2026, 09:30, non publique
Die Öffnung der Angebote ist nicht öffentlich.
- Validité de l'offre
- 180 jours après le délai
- Contrat
- 11.01.2027 au 30.06.2034
- Exécution
- 11.01.2027 au 30.06.2032
Die SIA-Phase 52 inkl. Übergabe des Bauwerks/Bauwerksteile an den jeweiligen Eigentümer muss Ende 2031 abgeschlossen sein. Der Abschluss des Gesamtprojekts erfolgt rund ein halbes Jahr (Mitte 2032) später.
Délais particuliers et exigences formelles
Délais particuliers et exigences formelles
Die Einreichung des Angebots hat ausschliesslich in elektronischer Form über die Beschaffungsplattform simap.ch zu erfolgen.
Bitte keine einzelnen Dokumente hochladen, sondern alle Angebotsbestandteile vor dem Hochladen in einem ZIP-Ordner zusammenfassen. Texte in pdf-Dokumenten müssen durchsuchbar und kopierbar sein.
Das vollständige Angebot ist auf simap.ch von der federführenden Firma hochzuladen.
Wo gefordert, sind die Dokumente rechtsgültig zu unterzeichnen. Rechtsgültig unterzeichnen können Personen gemäss Eintrag im Schweizer Handelsregister (oder gleichwertig anerkannte Instanz im Ausland). Für den Fall, dass die unterzeichnende Person nicht im Handelsregister mit der entsprechenden Zeichnungsberechtigung eingetragen ist, muss dem Angebot eine entsprechende Vollmacht beigelegt werden. Das Angebot ist durch die zeichnungsberechtigte(n) Person(en) entweder mittels handschriftlicher Signatur (eingescannt) oder mittels elektronischer Signatur zu unterzeichnen.
Dépôt et documents
En ligne via simap.ch
Source : indications simap
- Documents sur simap.ch (après connexion)
- allemand, français, italien
- allemand
- Gratuits
Die Unterlagen können ausschliesslich unter www.simap.ch heruntergeladen werden.
- Via le forum de questions sur simap.ch (inscription comme soumissionnaire nécessaire). Vers l'appel d'offres officiel (simap.ch, s'ouvre dans un nouvel onglet)
Participation et adjudication
Participation et aptitude
7 critères d'aptitude
EK 1.1
Appréciation de TEXFY : Ce que cela signifie : Personnel – la qualification et l'expérience des personnes qui exécutent le mandat, par exemple la direction de projet.
Referenzen des Anbieters über die Ausführung von zwei mit der vorgesehenen Aufgabe vergleichbaren realisierten Projekten (insbesondere bezüglich Leistungserbringung in der Funktion als Bauherrenvertreter/Gesamtprojektleiter (strategische Ebene) von Hochbauprojekten in den letzten 10 Jahren). Das Bauvolumen (BKP2) muss höher als CHF 10 Mio.- sein. Die beiden Referenzen müssen von der federführenden Firma stammen und abgeschlossen sein.
Für die Angaben ist das Formular 3.1 (Teil B, KBOB-Dokument Nr. 11) zu verwenden.
EK 1.2
Appréciation de TEXFY : Ce que cela signifie : Expérience – si vous avez déjà réalisé des mandats comparables, attestés par des références.
Referenzen des Anbieters über die Ausführung von einer mit der vorgesehenen Aufgabe vergleichbaren realisierten Projekt in Bezug auf die Thematik Lärmschutzmassnahmen im Hochbau in den letzten 10 Jahren. Bei der Referenz muss es sich um den Ersatz/Einbau von Schallschutzfenstern handeln. Das Bauvolumen (BKP2 (Einbau Schallschutzfenster inkl. Nebenarbeiten (exkl. weitere Sanierungsarbeiten und Honorare))) muss höher als CHF 0.5 Mio.- sein. Die Referenz muss entweder von der federführenden Firma oder einem Subplaner/Mitglied der Bietergemeinschaft stammen.
Für die Angaben ist das Formular 3.2 (Teil B, KBOB-Dokument Nr. 11) zu verwenden
EK 2
Appréciation de TEXFY : Ce que cela signifie : Personnel – la qualification et l'expérience des personnes qui exécutent le mandat, par exemple la direction de projet.
Ausreichende und geeignete personelle Ressourcen zur termingerechten Planung und Realisierung des Bauvorhabens. Das Team für das Mandat «Bauherrenvertretung/Gesamtprojektleitung» muss mindestens über 4 qualifizierte Mitarbeiter verfügen. Zudem muss Ihre Stellvertretung bzw. die Redundanz gewährleistet sein.
Der Nachweis ist auf dem Formular 2 (Teil B, KBOB-Dokument Nr. 11) zu erbringen. Zudem ist ein vollständiges Organigramm mit Nennung der Mitglieder, Ausbildung und deren Funktion im Angebot als Beilage 1 beizulegen.
EK 3
Appréciation de TEXFY : Ce que cela signifie : Personnel – la qualification et l'expérience des personnes qui exécutent le mandat, par exemple la direction de projet.
Die eingesetzten Schlüsselpersonen müssen je nach Funktion folgende Ausbildungen/Erfahrungen vorweisen:
Bauherrenvertreter:
- Grundausbildung: Architekt, Bauingenieur, Umweltingenieur mit Hochschul- oder Fachhochschulabschluss; oder vergleichbare Ausbildung. (muss Anforderung)
- Weiterbildung im Bereich Projektmanagement oder mindestens 10 Jahre Berufserfahrung in der Funktion als Bauherrenvertreter/Bauherrenunterstützer (entweder durch Weiterbildungen oder Berufserfahrung zu belegen)
Gesamtprojektleiter:
- Grundausbildung: Architekt, Bauingenieur, Umweltingenieur mit Hochschul- oder Fachhochschulabschluss oder Techniker HF; oder vergleichbare Ausbildung. (muss Anforderung)
- Aus- oder Weiterbildung im Bereich Lärm-/Schallschutz oder mindestens 5 Jahre Berufserfahrung als Projektleiter im Bereich Schallschutzmassnahmen von Hochbauten (entweder durch Weiterbildungen oder Berufserfahrung zu belegen)
Die Nachweise (Diplome, MSc, BSc Zertifikate, Kursbescheinigungen etc.) des Grundstudiums und der Weiterbildungen sowie der Lebenslauf mit vergleichbaren Referenzprojekten der Schlüsselpersonen sind dem Angebot als Beilage 3 beizulegen.
EK 4
Appréciation de TEXFY : Ce que cela signifie : Personnel – la qualification et l'expérience des personnes qui exécutent le mandat, par exemple la direction de projet.
Die Hauptsprache des Mandats ist Deutsch. Für den Standort Payerne sind die Leistungen neben der deutschen Sprache auch in der französischen Sprache zu erbringen. Der Anbieter bestätigt, dass die eingesetzten Schlüsselpersonen für die Bauherrenvertretung sowie für die regional eigesetzte Gesamtprojektleitung inkl. OBL für die Flpl-Standorte Meiringen und Emmen sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift haben. Die eingesetzten Schlüsselpersonen, für die Gesamtprojektleitung inkl. OBL des Flpl Standortes Payerne müssen sehr gute Französischkenntnisse und gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift haben.
Der Nachweis ist auf dem Formular 2 (Teil B, KBOB Dokument Nr. 11) zu erbringen.
EK 5
Appréciation de TEXFY : Ce que cela signifie : Personnel – la qualification et l'expérience des personnes qui exécutent le mandat, par exemple la direction de projet.
Bestätigung des Anbieters, dass die im Projekt eingesetzten Schlüsselpersonen zum Zeitpunkt der Einreichung des Angebotes oder spätestens nach dem Zuschlagsentscheid an die Anbietenden vertraglich unmittelbar gebunden sind, so dass deren Verfügbarkeit gewährleistet ist. Der Anbieter bestätigt mit der Einreichung des Angebots, dass die Leistungen durch die offerierten Personen (personenbezogene Leistungen) erbracht werden.
Der Anbieter erklärt sich zudem bereit, Schlüsselpersonen, welche in den zugeteilten Aufgaben die erwarteten Leistungen nicht erbringen, auf Verlangen des Auftraggebers innert angemessener Frist durch andere zu ersetzen, welche den verlangten Mindestanforderungen entsprechen. Eine Beurteilung der Leistung erfolgt durch den Auftraggeber. Wird dabei eine Diskrepanz zwischen Anforderungen und Qualität festgestellt, erhält die Unternehmung Gelegenheit, innert angemessener Frist zu den Beanstandungen Stellung zu nehmen. Anschliessend entscheidet der Auftraggeber, ob die Unternehmung verpflichtet wird, die zur Verfügung gestellte Schlüsselperson zu ersetzen.
Der Nachweis ist auf dem Formular 2 (Teil B, KBOB-Dokument Nr. 11) zu erbringen.
EK 6
Der Anbieter bestätigt mit der Einreichung des Angebots den Vertragsentwurf bzw. die Vertragsbedingungen zu akzeptieren.
Unterzeichnung Vertragsentwurf und dem Angebot als Beilage 4 beilegen.
Critères d'adjudication
ZK 1 Qualifikation der Schlüsselpersonen
32 %max. 160 points
Appréciation de TEXFY : Ce que cela signifie : Personnel – la qualification et l'expérience des personnes qui exécutent le mandat, par exemple la direction de projet.
Referenzen der 4 Schlüsselpersonen über die Ausführung von 2 mit der vorgesehenen Aufgabe vergleichbaren realisierten Projekten (insbesondere bzgl. Funktion als Bauherrenvertreter / Gesamtprojektleiter für die SIA-Phasen 21/22 - 53, sowie der Thematik Ersatz/Einbau von Lärmschutzfenster über mehrere Liegenschaften/Gemeinden in der CH) in den letzten 10 Jahren.
Es können auch Referenzobjekte angegeben werden, welche durch die Schlüsselperson bei einem früheren Arbeitgeber massgebend bearbeitet wurden oder aber bereits in den Referenzen des Anbieters aufgeführt sind.
Für die Angaben ist das Formular 4 (Teil B, KBOB-Dokument Nr. 11) zu verwenden.
ZK 2 Preis/Honorarangebot
25 %max. 125 pointsCritère du prix
Appréciation de TEXFY : Ce que cela signifie : Prix – combien coûte votre offre. En général, l'offre la moins chère obtient le maximum de points, les plus chères moins.
Offeriertes Honorar netto inkl. Mwst. gemäss Angaben auf dem Formular 6 (Teil B, KBOB-Dokument Nr. 11). Die Ermittlung der Note erfolgt gemäss der Funktion/Grafik auf Seite 10 des Dokuments "Teil A".
ZK 3 Plausibilität/Verlässlichkeit des Preises
8 %max. 40 points
Appréciation de TEXFY : Ce que cela signifie : Plausibilité – si le prix et la prestation de votre offre concordent de manière compréhensible.
Basierend auf der eingereichten Honorarberechnung wird das Preisangebot auf ihre Plausibilität / Verlässlichkeit hin überprüft. Die Plausibilität/Verlässlichkeit wird mittels der Funktion/Grafik auf Seite 10/11 des Dokuments "Teil A" bewertet.
ZK 4.1 Auftragsanalyse
10 %max. 50 points
Appréciation de TEXFY : Ce que cela signifie : Démarche – comment vous abordez le mandat, décrit dans un concept ou une analyse du mandat.
Der Anbieter erstellt eine Auftragsanalyse in Bezug auf den zu leistenden Auftrag mit 1. Situation erfassen, 2. Zielverständnis, 3. Chancen/Risiken und 4. kritische Erfolgsfaktoren und Gegenmassnahmen.
Die Auftragsanalyse wird anhand der oben genannten Punkte hinsichtlich Vollständigkeit, Plausibilität und Richtigkeit bewertet. Für die Angaben ist das Formular 5.1 (Teil B, KBOB-Dokument Nr. 11) zu verwenden.
ZK 4.2 Vorgehenskonzept
15 %max. 75 points
Appréciation de TEXFY : Ce que cela signifie : Démarche – comment vous abordez le mandat, décrit dans un concept ou une analyse du mandat.
Der Anbieter erstellt ein Vorgehenskonzept in Bezug auf den zu leisenden Auftrag und geht insbesondere auf folgende Fragen ein:
1. Welche Themen, Unterlagen, Instrumente und Prozesse müssen zu Beginn des Mandats durch die BHV/GPL bearbeitet und erstellt werden, um die vorgegebenen Termine in der geforderten Qualität/Quantität einzuhalten?
2. Welches sind die Hauptthemen sowie die wichtigsten BHV/GPL Unterlagen, Instrumente und Prozesse die zu Beginn und beim Phasen-/ Teilphasenabschluss bearbeitet, erstellt bzw. vorliegen müssen?
3. Wie sieht die Aufgabenverteilung/Pflichten der internen Projektorganisation des BHV/GPL Teams sowie zwischen BHV/GPL-Team und beauftragende Planer/Bauleiter aus?
4. Wie ist das Vorgehen angedacht, um die diversen betroffenen Eigentümer in den Planungs- / Ausführungsprozess einzubeziehen? Welche Instrumente, Dokumente und Prozesse sind dafür vorgesehen?
Das Vorgehenskonzept wird anhand der oben genannten Punkte hinsichtlich Vollständigkeit, Plausibilität und Umsetzbarkeit bewertet. Für die Angaben ist das Formular 5.2 (Teil B, KBOB-Dokument Nr. 11) zu verwenden.
ZK 5 Nachhaltigkeit
10 %max. 50 points
Appréciation de TEXFY : Ce que cela signifie : Durabilité – aspects environnementaux et sociaux de votre offre, par exemple énergie, matériaux ou transports.
Der Anbieter erläutert transparent und nachvollziehbar wie soziale und ökologische Nachhaltigkeitsaspekte in den letzten 10 Jahren bei den Firmen berücksichtigt werden/wurden. Der Nachweis ist für alle beteiligte Firmen zu erbringen.
Der Nachweis ist auf dem Formular 7 (Teil B, KBOB-Dokument Nr. 11) zu erbringen. Wo bei der Selbstdeklaration ein Kreuz gesetzt wird, sind entsprechende Unterlagen/Nachweise/Bescheinigungen dem Angebot als Beilage 5 beizulegen.
Conditions
10 conditions
- Communautés de soumissionnaires
- Autorisé
Bietergemeinschaften sind zugelassen. Eine Firma muss als federführende Firma bezeichnet werden. Die federführende Firma stellt den Bauherrenvertreter. Die jeweiligen Gesamtprojektleiter müssen entweder aus dem Bereich Architektur (SIA LHO 102), Bauingenieurwesen (SIA LHO 103), Umweltingenieurwesen oder Raumplanung stammen und entsprechende Erfahrungen (Grundstudium, Weiterbildungen (Kurse, CAS etc.), und/oder vergleichbare Referenzen) im Schallschutz aufweisen. Der Bauherrenvertreter ist für die Führung/Steuerung/Koordination/Controlling der eingesetzten Gesamtprojektleiter verantwortlich.
- Sous-traitants
- Autorisé
Der Anbieter bzw. die Bietergemeinschaft kann auch Subplaner beiziehen. Sämtliche involvierte Firmen sind im Angebot zu deklarieren.
- Prolongation du contrat
- Possible
Grundsätzlich sollten die letzten Schallschutzfenster Ende 2031 installiert werden und das Gesamtprojekt Mitte 2032 abgeschlossen sein. Aufgrund von eventuellen Einsprachen und weiteren Gründen wird es ggf. zu Verzögerungen kommen. Im Vertrag sind daher eine Verlängerung von 2 Jahren berücksichtigt. Der Vertrag endet mit erfolgreicher Umsetzung des Projekts.
- Dialogue
- Non prévu
- Sûretés et garanties
Gemäss vorgesehener Vertragsurkunde.
- Conditions de paiement
In CHF, 30 Tage nach Rechnungseingang bei armasuisse Immobilien.
- Coûts inclus dans le prix de l'offre
Alle Leistungen laut den Ausschreibungsunterlagen, die zur Vertragserfüllung notwendig sind, inkl. aller notwendigen Nebenleistungen und Spesen.
- Conditions générales
Gemäss vorgesehener Vertragsurkunde.
- Autres exigences
1. Der Zuschlag erfolgt nach der Genehmigung des Vergabeantrages durch das Vergabegremium von armasuisse Immobilien und unter dem Vorbehalt der Kreditgenehmigung durch das finanzkompetente Organ des Bundes.
2. Der spätere Vertragsabschluss erfolgt phasenweise und steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung und Bewilligung durch die zuständige Behörde und der Genehmigung der erforderlichen Kredite. Ein Anspruch auf eine Leistungserbringung in allen Teilphasen besteht somit nicht.
3. Die Ausarbeitung der Angebote wird nicht vergütet. Die Angebote bleiben im Besitz von armasuisse
Immobilien.
4. Die Öffnung der Angebote ist nicht öffentlich.
5. Die mit der Bearbeitung der UVBs und des Vorprojekts beauftragten Firmen Basler & Hofmann AG und Holinger AG (lediglich UVB Flpl EMM involviert) sind berechtigt ein Angebot einzureichen. Die oben erwähnten Firmen gelten nicht als vorbefasst und dürfen ein Angebot einreichen.
Die erstellten UVBs können unter Plangenehmigungsverfahren des VBS – Genehmigung von militärischen Bauten (Gesuchsunterlagen) heruntergeladen werden. Interessierte Firmen, welche beabsichtigen ein Angebot einzureichen, können das Vorprojektdossier bei der Firma BSB+Partner, Ingenieure und Planer AG (Mail to: olivier.wetterwald@bsb-partner.ch) beantragen.
6. Die mit der Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen beauftragte Firma BSB + Partner, Ingenieure und Planer AG ist nicht berechtigt, ein Angebot einzureichen. Dies gilt auch für eventuelle Schwester-/ Tochterfirmen.- Soumissionnaires préimpliqués
Die mit der Bearbeitung der UVBs und des Vorprojekts beauftragten Firmen Basler & Hofmann AG und Holinger AG (lediglich UVB Flpl EMM involviert) sind berechtigt ein Angebot einzureichen. Die oben erwähnten Firmen gelten nicht als vorbefasst und dürfen ein Angebot einreichen.
Die erstellten UVBs können unter Plangenehmigungsverfahren des VBS – Genehmigung von militärischen Bauten (Gesuchsunterlagen) heruntergeladen werden. Interessierte Firmen, welche beabsichtigen ein Angebot einzureichen, können das Vorprojektdossier bei der Firma BSB+Partner, Ingenieure und Planer AG (Mail to: olivier.wetterwald@bsb-partner.ch) beantragen.
Documents à remettre
7 justificatifs selon la publication
Für die Angaben ist das Formular 3.1 (Teil B, KBOB-Dokument Nr. 11) zu verwenden.
Für die Angaben ist das Formular 3.2 (Teil B, KBOB-Dokument Nr. 11) zu verwenden
Der Nachweis ist auf dem Formular 2 (Teil B, KBOB-Dokument Nr. 11) zu erbringen. Zudem ist ein vollständiges Organigramm mit Nennung der Mitglieder, Ausbildung und deren Funktion im Angebot als Beilage 1 beizulegen.
Die Nachweise (Diplome, MSc, BSc Zertifikate, Kursbescheinigungen etc.) des Grundstudiums und der Weiterbildungen sowie der Lebenslauf mit vergleichbaren Referenzprojekten der Schlüsselpersonen sind dem Angebot als Beilage 3 beizulegen.
Der Nachweis ist auf dem Formular 2 (Teil B, KBOB Dokument Nr. 11) zu erbringen.
Der Nachweis ist auf dem Formular 2 (Teil B, KBOB-Dokument Nr. 11) zu erbringen.
Unterzeichnung Vertragsentwurf und dem Angebot als Beilage 4 beilegen.
Source officielle
Vers l'appel d'offres officiel(simap.ch, s'ouvre dans un nouvel onglet)
- Numéro de projet simap
- 44571
- Numéro de publication
- 44571-01
- Soumis aux accords internationaux
- Oui
- Indication des voies de recours
AfficherMasquer
Gegen diese Verfügung kann gemäss Art. 56 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) innert 20 Tagen seit Eröffnung schriftlich Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift der beschwerdeführenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten. Eine Kopie der vorliegenden Verfügung und vorhandene Beweismittel sind beizulegen.
Die Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) über den Fristenstillstand finden gemäss Art. 56 Abs. 2 BöB keine Anwendung.
En savoir plus dans le guide
Signaler une erreur
Quelque chose est faux sur cette page, manque ou est mal traduit ? Nous examinons chaque signalement. Nous corrigeons nous-mêmes notre classement et nos traductions ; ce que simap publie, seul l'adjudicateur peut le modifier.