- Fourniture
Rhin alpin : Livraisons de pierres pour l'entretien d'enrochements "posés" hiver 2027/28
- Service d'achat
- Rheinunternehmen
En bref
- 27.01.2027, 16:30encore 77 jours
- Fourniture
- Procédure ouverte
Une offre vaut-elle la peine ?
Avec un profil gratuit, TEXFY compare cet appel d'offres à vos prestations et à vos cantons : note de pertinence de A à E et recommandation motivée.
Appréciation de TEXFY : Risques et remarques
Langue de l'offreÀ noter
L'offre doit être remise en allemand.
Uniquement en ligne sur simapBon à savoir
Le dépôt se fait sur simap.ch ; il vous faut un compte de soumissionnaire sur simap.
Pas de variantesBon à savoir
Seule l'offre demandée compte ; les variantes proposées par le soumissionnaire ne sont pas admises.
Qu'est-ce qui est acquis ?
Étendue des prestations
Der Beschaffungsgegenstand besteht aus der Lieferung von rund 40'000 t Blocksteinen (Grösse: 1.0 - 2.0 t)
Données clés, codes et options
Données clés, codes et options
- Type de marché
- Fourniture
- Type de fourniture
- Achat
- Procédure
- Procédure ouverte
- Corps de métier
- Ne ressort pas des données de publication disponibles.
- CPV
- CPV 44111600 – Blocs de pavage
- Options
- Non prévu
- Variantes
- Non admises
- Offres partielles
- Non admises
Appréciation de TEXFY : Produits, installations, quantités, spécifications techniques et exclusions ne sont pas des champs structurés de la publication. TEXFY n'analyse pas le texte libre à ce sujet : à vérifier dans le texte original et dans les documents d'appel d'offres.
Dates
- Publié
- 07.10.2026
- Documents disponibles
- 07.10.2026 au 27.01.2027
- Questions jusqu'auprochaine étape
- 13.11.2026
Fragen, welche auf anderen Kanälen eingereicht werden, werden nicht beantwortet.
- Délai de remise
- 27.01.2027, 16:30
- Ouverture des offres
- 28.01.2027, non publique
- Validité de l'offre
- 180 jours après le délai
- Exécution
- 02.11.2027 au 31.03.2028
Visite des lieux
keine
Délais particuliers et exigences formelles
Délais particuliers et exigences formelles
siehe Ausschreibungsunterlagen
Dépôt et documents
En ligne via simap.ch
Source : indications simap
- Documents sur simap.ch (après connexion)
- allemand
- allemand
- Gratuits
simap.ch
- Via le forum de questions sur simap.ch (inscription comme soumissionnaire nécessaire). Vers l'appel d'offres officiel (simap.ch, s'ouvre dans un nouvel onglet)
Participation et adjudication
Participation et aptitude
3 critères d'aptitude
EK 1
Appréciation de TEXFY : Ce que cela signifie : Capacité – si vous disposez de suffisamment de personnel, de machines et de moyens pour le mandat.
Kapazität Steinmenge
Bestätigung, dass die geforderten Steinmengen von 40'000 t in der geforderten Qualität zur benötigten Zeit im Steinbruch bzw. in den Steinbrüchen bereitgestellt und verladen werden können (vorgesehene Liefermenge je Steinbruch für Auftrag von Gesamtliefermenge von 40'000 t angeben)
Nachweis: Steinproduktion über eine Bauzeit von 5 Monaten mit der benötigten Liefermenge von 40'000 t gem. EK 2.
EK 2
Appréciation de TEXFY : Ce que cela signifie : Délais – si votre planning respecte les délais et est réaliste.
Kapazität der Transporte
Bestätigung, dass die geforderte Steinmenge zu dem vom Unternehmer vorgegebenen Liefertermin auf die Baustelle transportiert wird und die Liefertermine eingehalten werden. Die Kapazität der Steinlieferung muss in geforderter Qualität erreicht und die Liefertermine eingehalten werden.
Steinlieferung über eine Bauzeit von 5 Monaten: 40’000 t und max. 10’000 t pro Monat, max. 5’000 t pro Woche und max. 1’000 t pro Tag => Liefermenge und Termine gemäss Baustellenabruf von Baumeister bei Ausführung (Mengen können je nach Bauablauf variieren).
Nachweis: Bestätigung und Nachweis
EK 3
Appréciation de TEXFY : Ce que cela signifie : Certificat – si votre entreprise remplit un certificat ou une norme demandés, par exemple ISO.
Organisatorische Leistungsfähigkeit
Firma nach ISO 9001 zertifiziert oder ein eigenes äquivalentes QM-System.
Nachweis: Q-Zertifikat oder vergleichbare Dokumente
Critères d'adjudication
ZK 1
30 %Critère du prix
Appréciation de TEXFY : Ce que cela signifie : Prix – combien coûte votre offre. En général, l'offre la moins chère obtient le maximum de points, les plus chères moins.
Preis
ZK 2
50 %
Appréciation de TEXFY : Ce que cela signifie : Qualité – dans quelle mesure votre prestation répond aux exigences, évaluée selon les indications demandées.
Qualität Steinmaterial
ZK 3
15 %
Appréciation de TEXFY : Ce que cela signifie : Démarche – comment vous abordez le mandat, décrit dans un concept ou une analyse du mandat.
Transportkonzept
ZK 4
5 %
Appréciation de TEXFY : Ce que cela signifie : Durabilité – aspects environnementaux et sociaux de votre offre, par exemple énergie, matériaux ou transports.
Nachhaltigkeit
Conditions
6 conditions
- Communautés de soumissionnaires
- Autorisé
- Sous-traitants
- Autorisé
- Prolongation du contrat
- Possible
- Dialogue
- Non prévu
- Autres indications sur les conditions
siehe Submissionsunterlagen
Conditions de participation
Critère 1
Bedingungen in den Dokumenten
siehe Submissionsunterlagen
Documents à remettre
4 justificatifs selon la publication
Bestätigung, dass die geforderten Steinmengen von 40'000 t in der geforderten Qualität zur benötigten Zeit im Steinbruch bzw. in den Steinbrüchen bereitgestellt und verladen werden können (vorgesehene Liefermenge je Steinbruch für Auftrag von Gesamtliefermenge von 40'000 t angeben)
Nachweis: Steinproduktion über eine Bauzeit von 5 Monaten mit der benötigten Liefermenge von 40'000 t gem. EK 2.
Bestätigung, dass die geforderte Steinmenge zu dem vom Unternehmer vorgegebenen Liefertermin auf die Baustelle transportiert wird und die Liefertermine eingehalten werden. Die Kapazität der Steinlieferung muss in geforderter Qualität erreicht und die Liefertermine eingehalten werden.
Steinlieferung über eine Bauzeit von 5 Monaten: 40’000 t und max. 10’000 t pro Monat, max. 5’000 t pro Woche und max. 1’000 t pro Tag => Liefermenge und Termine gemäss Baustellenabruf von Baumeister bei Ausführung (Mengen können je nach Bauablauf variieren).
Nachweis: Bestätigung und Nachweis
Firma nach ISO 9001 zertifiziert oder ein eigenes äquivalentes QM-System.
Nachweis: Q-Zertifikat oder vergleichbare Dokumente
siehe Submissionsunterlagen
Source officielle
- Numéro de projet simap
- 45070
- Numéro de publication
- 45070-01
- Soumis aux accords internationaux
- Oui
- Indication des voies de recours
AfficherMasquer
Gegen diese Verfügung kann innert 20 Tagen seit Publikation auf www.simap.ch beim Verwaltungsgericht des Kantons St.Gallen, Webergasse 8, 9001 St.Gallen, schriftlich Beschwerde erhoben werden (Art. 52 Abs. 1 i.V.m. Art. 56 der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen [sGS 841.51]). Die Frist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 143 Abs. 1 der Schweizerischen Zivilprozessordnung [SR 272] i.V.m. Art. 30 Abs. 1 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege [sGS 951.1]). Die Beschwerde muss einen Antrag sowie eine Darstellung des Sachverhaltes und eine Begründung enthalten. Sie ist zu unterzeichnen und im Doppel einzureichen. Diese Verfügung ist beizulegen. Es gelten keine Gerichtsferien.
En savoir plus dans le guide
Signaler une erreur
Quelque chose est faux sur cette page, manque ou est mal traduit ? Nous examinons chaque signalement. Nous corrigeons nous-mêmes notre classement et nos traductions ; ce que simap publie, seul l'adjudicateur peut le modifier.