- Construction et montage
(b26055-11) Berne, Monbijoustr. 40, rénovation totale / CFC 228
- Service d'achat
- Bundesamt für Bauten und Logistik BBL
En bref
- 10.12.2026, 23:59encore 29 jours
- Construction et montage
- Procédure ouverte
- Non indiquée
Une offre vaut-elle la peine ?
Avec un profil gratuit, TEXFY compare cet appel d'offres à vos prestations et à vos cantons : note de pertinence de A à E et recommandation motivée.
Appréciation de TEXFY : Risques et remarques
Pas de communauté de soumissionnairesÀ noter
Une offre commune avec d'autres entreprises n'est pas admise.
Références exigéesÀ noter
Pour l'aptitude, il vous faut des projets de référence comparables. Vérifiez le nombre, l'ancienneté et l'ampleur.
Le prix compte pour 70 %À noter
Le prix représente 70 % de l'évaluation.
3 autres remarques
Sûretés selon le contratBon à savoir
Le contrat ou les documents règlent si un cautionnement ou une garantie est nécessaire. Vérifiez-le là.
Sous-traitance limitéeBon à savoir
La publication limite le recours à des sous-traitants, par exemple en part ou par une autorisation.
Uniquement en ligne sur simapBon à savoir
Le dépôt se fait sur simap.ch ; il vous faut un compte de soumissionnaire sur simap.
Qu'est-ce qui est acquis ?
Étendue des prestations
L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) a commandé la rénovation totale du bâtiment situé au 40, Monbijoustrasse, à Berne. Cet édifice remarquable se compose de deux corps de bâtiment : un bâtiment de tête et une aile latérale.
Pendant la rénovation du bâtiment, les postes de travail seront transférés dans un site de relogement. Le bâtiment restera inoccupé pendant la durée des travaux. À l’avenir, il sera utilisé par l’administration fédérale et comme établissement de formation (bâtiment de tête) pour la Haute école fédérale en formation professionnelle (HEFP).
Le bâtiment administratif (ancienne Direction générale des douanes) situé au 40, Monbijoustrasse est l’un des édifices les plus emblématiques et les plus remarquables du modernisme d’après-guerre des années 1950 à Berne. Le bien est classé dans l’inventaire des bâtiments comme objet K digne de protection, fait partie d’une zone ISOS d’importance nationale (A) et figure dans l’inventaire de protection des biens culturels en tant qu’objet d’importance nationale. En conséquence, il est soumis à des exigences accrues en matière de conservation du patrimoine et sa rénovation totale est réalisée en concertation avec le service de conservation du patrimoine de la ville de Berne.
Le 3e étage de l’aile latérale doit répondre à des exigences particulièrement strictes de la conservation des monuments historiques, en raison de l’obligation de le garder dans son état historique d’origine en tant qu’étage de direction.
Au 4e trimestre 2026, des « travaux anticipés 2026 » seront réalisés.
Le présent appel d’offres porte sur la protection solaire. Le lot 1 comprend les stores et le lot 2 les volets roulants.
Étendue des prestations des lots
Lot 1 – Stores
Indications sur le Lot 1Le présent appel d’offres porte sur la protection solaire. Le lot 1 comprend les stores.
Lot 2 – Volets roulants
Indications sur le Lot 2Le présent appel d’offres porte sur la protection solaire. Le lot 2 comprend volets roulants.
Données clés, codes et options
Données clés, codes et options
- Type de marché
- Construction et montage
- Type de construction
- Indiqué par lot, voir Lots
- Prestation de construction
- Indiqué par lot, voir Lots
- Procédure
- Procédure ouverte
- Corps de métier
- CFC 228 – Dispositifs extérieurs de fermeture, équipements de protection contre le soleilseulement Lot 1, Lot 2
- CAN 347 – Protection des baies contre le soleil et les intempériesseulement Lot 1, Lot 2
- CPV
- CPV 45212190 – Ouvrages de protection contre le soleil
- Options
- Indiqué par lot, voir Lots
- Variantes
- Indiqué par lot, voir Lots
- Offres partielles
- Indiqué par lot, voir Lots
Appréciation de TEXFY : Produits, installations, quantités, spécifications techniques et exclusions ne sont pas des champs structurés de la publication. TEXFY n'analyse pas le texte libre à ce sujet : à vérifier dans le texte original et dans les documents d'appel d'offres.
Dates
- Publié
- 30.10.2026
- Questions jusqu'auprochaine étape
- 13.11.2026
Für allfällige Rückfragen bezüglich der vorliegenden Ausschreibung besteht die Möglichkeit, diese anonym im Frageforum der Ausschreibung (www.simap.ch) bis zum obenstehenden Termin zu stellen. Zu spät eingereichte Fragen können nicht mehr beantwortet werden. Die Anbieter werden per E-Mail informiert, sobald die Antworten auf www.simap.ch publiziert sind.
- Délai de remise
- 10.12.2026, 23:59
- Validité de l'offre
- 180 jours après le délai
Dépôt et documents
En ligne via simap.ch
Source : indications simap
- Documents sur simap.ch (après connexion)
- allemand, français, italien
- allemand
- Gratuits
- Via le forum de questions sur simap.ch (inscription comme soumissionnaire nécessaire). Vers l'appel d'offres officiel (simap.ch, s'ouvre dans un nouvel onglet)
Participation et adjudication
Selon la source dans les documents: Contenu uniquement dans les documents d'appel d'offresDans les documents d'appel d'offres : Conditions de participation.
Conditions
10 conditions
- Communautés de soumissionnaires
- Non autorisé
- Sous-traitants
- Autorisé
Die charakteristische Leistung ist vom Anbieter zu erbringen und die Beteiligten sind mit den ihnen zugewiesenen Rollen (Funktion/Verantwortung) aufzuführen.
Die Subunternehmer sind vor Beauftragung der Bauherrschaft zur Genehmigung vorzulegen.
Sub-Subunternehmer sind nicht zugelassen. - Dialogue
- Non prévu
- Sûretés et garanties
Gemäss Ziffer 5 des vorgesehenen Werkvertrags.
- Conditions de paiement
Gemäss Ziffer 4 des vorgesehenen Werkvertrags.
- Coûts inclus dans le prix de l'offre
Die Angebotspreise müssen sämtliche Kostenelemente wie Transport-, Versicherungs- und Inspektionskosten, Steuern sowie Zölle und andere Einfuhrabgaben enthalten.
- Conditions générales
Gemäss Ziffer 2 des vorgesehenen Werkvertrags.
- Autres exigences
1. Die Ausarbeitung und Einreichung der Angebote werden nicht entschädigt.
2. Vorbehalten bleiben die Beschaffungsreife des Projektes sowie die Verfügbarkeit der Kredite.
3. Vergütungsart: Gemäss Ziffer 3.1 und 3.2 des vorgesehenen Werkvertrags.
4. Preisänderungen infolge Teuerung: Gemäss Ziffer 3.5 und 3.6 des vorgesehenen Werkvertrags.
5. Der Auftraggeber und der Anbieter behandeln alle Angaben vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein zugänglich sind.
6. Die Vergabestelle behält sich vor, die eingereichten Angebote vom Anbieter plausibilisieren zu lassen.
7. Einheitspreise/Baustelleneinrichtung
Angebote sind so zu kalkulieren und einzureichen, dass die Kosten denjenigen Leistungspositionen zugeordnet werden, die sie betreffen. Umlagerungen von Kostenbestandteilen der Einheitspreise, insbesondere zwischen einzelnen Leistungspositionen und Baustelleneinrichtungen, sind nicht zulässig. Angebote mit unzulässig ausgewiesenen Kostenbestandteilen können aus dem Vergabeverfahren ausgeschlossen werden.
Der Anbieter erklärt mit Offerteinreichung konkludent, dass er keine Umlagerungen von Kostenbestandteilen der Einheitspreise in andere Leistungspositionen oder Baustelleneinrichtungen vorgenommen hat.
8. Kontaktaufnahme
Dieses Verfahren erfolgt nach dem Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB). Dies bedeutet, dass während des Verfahrens keine Kommunikation zwischen dem Anbieter und dem Auftraggeber oder von ihm beigezogenen Dritten (insb. Verfahrensbegleiter, Planer) geführt werden darf. Für Fragen wenden Sie sich ausschliesslich an den Dienst öffentliche Ausschreibungen BBL.- Soumissionnaires d'États non parties à l'accord de l'OMC
Keine.
- Autres indications sur les conditions
Auf das vorliegende Beschaffungsverfahren finden das Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB; SR 172.056.1) und die dazugehörige Verordnung (VöB; SR 172.056.11) sowie die vorliegenden Bestimmungen zum Beschaffungsverfahren für Werkleistungen Anwendung.
- Gemäss Art. 12 BöB.
- Der Auftraggeber vergibt öffentliche Aufträge für Leistungen in der Schweiz nur an Anbieter, welche die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen, der Arbeitsbedingungen, der Lohngleichheit und des Umweltrechts gewährleisten.
- Wird eine Leistung im Ausland erbracht, so erklärt der Anbieter die Einhaltung der Kernübereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO).Die entsprechende Selbstdeklaration auf Formular 1a im Anhang (Angebotsformular) ist zu unterzeichnen und einzureichen.
Documents à remettre
8 justificatifs selon la publication
Indications à fournir sur le formulaire 3.
Indications à fournir sur le formulaire 3.
Il est possible d’utiliser la même référence pour les critères CAp 1.1 et CAp 1.2.
La référence de l'entreprise est également utilisée pour l'évaluation du critère d'attribution CAd 2.
Le maître d'ouvrage se réserve le droit de contacter les personnes de référence indiquées sur le formulaire 3 afin de leur demander de confirmer les informations relatives aux références.
Indications à fournir sur le formulaire 2.
- Extrait actuel du registre du commerce ou pour les soumissionnaires étrangers un document officiel étranger actuel comparable (original ou copie ne datant pas de plus de trois mois au moment où l'adjudicateur le demande) ;
- Extrait actuel du registre des poursuites (original ou copie ne datant pas de plus de trois mois au moment où l'adjudicateur le demande). Pour les soumissionnaires étrangers, document officiel étranger actuel comparable ;
- Attestations d'assurance valables ou document dans lequel l'entreprise d'assurance prévue déclare son intention de conclure une assurance responsabilité civile professionnelle avec le soumissionnaire en cas de conclusion du contrat avec celui-ci.
Le maître de l’ouvrage se réserve le droit de demander, après la remise de l’offre, d’autres preuves :
- Déclaration du soumissionnaire concernant l’interdiction d’adjuger des marchés publics prévue à l’art. 29c de l’ordonnance du 4 mars 2022 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine (RS 946.231.176.72).
Indications à fournir sur le formulaire 3.
Indications à fournir sur le formulaire 3.
Il est possible d’utiliser la même référence pour les critères CAp 1.1 et CAp 1.2.
La référence de l'entreprise est également utilisée pour l'évaluation du critère d'attribution CAd 2.
Le maître d'ouvrage se réserve le droit de contacter les personnes de référence indiquées sur le formulaire 3 afin de leur demander de confirmer les informations relatives aux références.
Indications à fournir sur le formulaire 2.
- Extrait actuel du registre du commerce ou pour les soumissionnaires étrangers un document officiel étranger actuel comparable (original ou copie ne datant pas de plus de trois mois au moment où l'adjudicateur le demande) ;
- Extrait actuel du registre des poursuites (original ou copie ne datant pas de plus de trois mois au moment où l'adjudicateur le demande). Pour les soumissionnaires étrangers, document officiel étranger actuel comparable ;
- Attestations d'assurance valables ou document dans lequel l'entreprise d'assurance prévue déclare son intention de conclure une assurance responsabilité civile professionnelle avec le soumissionnaire en cas de conclusion du contrat avec celui-ci.
Le maître de l’ouvrage se réserve le droit de demander, après la remise de l’offre, d’autres preuves :
- Déclaration du soumissionnaire concernant l’interdiction d’adjuger des marchés publics prévue à l’art. 29c de l’ordonnance du 4 mars 2022 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine (RS 946.231.176.72).
Lots (2)
Lot 1 – Stores
- Type de marché
- Construction et montage
- Type de construction
- Bâtiment
- Prestation de construction
- Exécution
- Lieu
Monbijoustrasse 40, 3007 Bern
- Contrat
- 01.02.2027 au 31.12.2029
- Exécution
- 01.02.2027 au 31.12.2029
Gemäss Ziffer 6 des vorgesehenen Werkvertrags.
- CFC
- CFC 228 – Dispositifs extérieurs de fermeture, équipements de protection contre le soleil
- CAN
- CAN 347 – Protection des baies contre le soleil et les intempéries
- Options
- Non prévu
- Variantes
- Non admises
- Offres partielles
- Admises
Teilangebote innerhalb eines Loses sind nicht zugelassen.
- Prolongation du contrat
- Non prévu
Critères d'aptitude
CAp 1.1 Projet de référence 1 de l’entreprise
Appréciation de TEXFY : Ce que cela signifie : Expérience – si vous avez déjà réalisé des mandats comparables, attestés par des références.
Référence de l’entreprise relative à la réalisation d’un projet comparable à la prestation exigée (en particulier en ce qui concerne l'ampleur du projet et la complexité de la protection solaire) au cours des 5 dernières années environ.
Indications à fournir sur le formulaire 3.
CAp 1.2 Projet de référence 2 de l’entreprise
Appréciation de TEXFY : Ce que cela signifie : Expérience – si vous avez déjà réalisé des mandats comparables, attestés par des références.
Référence de l’entreprise relative à la réalisation d’un projet comparable à la prestation exigée (en particulier en ce qui concerne les travaux effectués sur/dans un bâtiment classé au titre de la protection des monuments historiques cantonale ou fédérale) au cours des 10 dernières années environ.
Indications à fournir sur le formulaire 3.
Il est possible d’utiliser la même référence pour les critères CAp 1.1 et CAp 1.2.
La référence de l'entreprise est également utilisée pour l'évaluation du critère d'attribution CAd 2.
Le maître d'ouvrage se réserve le droit de contacter les personnes de référence indiquées sur le formulaire 3 afin de leur demander de confirmer les informations relatives aux références.
CAp 1.3 Ressources personnelles suffisantes et adaptées
Appréciation de TEXFY : Ce que cela signifie : Personnel – la qualification et l'expérience des personnes qui exécutent le mandat, par exemple la direction de projet.
Le soumissionnaire dispose de ressources personnelles suffisantes et adaptées pour que le projet de construction puisse être réalisé dans les délais.
Indications à fournir sur le formulaire 2.
CAp 2 Capacités économique et financière
Appréciation de TEXFY : Ce que cela signifie : Finances – si votre entreprise est financièrement saine et suffisamment assurée, par exemple avec un extrait des poursuites et une attestation d'assurance.
Preuves à fournir par le soumissionnaire sur demande de l'adjudicateur après la remise de l'offre et avant l'adjudication du marché :
- Extrait actuel du registre du commerce ou pour les soumissionnaires étrangers un document officiel étranger actuel comparable (original ou copie ne datant pas de plus de trois mois au moment où l'adjudicateur le demande) ;
- Extrait actuel du registre des poursuites (original ou copie ne datant pas de plus de trois mois au moment où l'adjudicateur le demande). Pour les soumissionnaires étrangers, document officiel étranger actuel comparable ;
- Attestations d'assurance valables ou document dans lequel l'entreprise d'assurance prévue déclare son intention de conclure une assurance responsabilité civile professionnelle avec le soumissionnaire en cas de conclusion du contrat avec celui-ci.
Le maître de l’ouvrage se réserve le droit de demander, après la remise de l’offre, d’autres preuves :
- Déclaration du soumissionnaire concernant l’interdiction d’adjuger des marchés publics prévue à l’art. 29c de l’ordonnance du 4 mars 2022 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine (RS 946.231.176.72).
Alle wirtschaftlich leistungsfähigen Unternehmen, welche die nachfolgenden Eignungskriterien bzw. -nachweise erfüllen, sind aufgerufen, ein Angebot in Schweizer Franken (CHF) zu unterbreiten.
Die nachfolgend aufgeführten Eignungsnachweise müssen vollständig und ohne Einschränkungen oder Modifikation mit der Unterbreitung des Angebotes bestätigt bzw. beigelegt und erfüllt werden, ansonsten wird nicht auf die Offerte eingegangen.Critères d'adjudication
CAd 1
70 %max. 350 pointsCritère du prix
Appréciation de TEXFY : Ce que cela signifie : Prix – combien coûte votre offre. En général, l'offre la moins chère obtient le maximum de points, les plus chères moins.
Prix
CAd 2
20 %max. 100 points
Appréciation de TEXFY : Ce que cela signifie : Expérience – si vous avez déjà réalisé des mandats comparables, attestés par des références.
Renseignements de référence de l’entreprise
CAd 3.1
5 %max. 25 points
Appréciation de TEXFY : Ce que cela signifie : Personnel – la qualification et l'expérience des personnes qui exécutent le mandat, par exemple la direction de projet.
Références de la personne clé : chef de projet / responsable technique global
CAd 3.2
5 %max. 25 points
Appréciation de TEXFY : Ce que cela signifie : Personnel – la qualification et l'expérience des personnes qui exécutent le mandat, par exemple la direction de projet.
Références de la personne clé : contremaître / chef monteur
Die detaillierten Zuschlagskriterien sind in den Ausschreibungsunterlagen ersichtlich.
Lot 2 – Volets roulants
- Type de marché
- Construction et montage
- Type de construction
- Bâtiment
- Prestation de construction
- Exécution
- Lieu
Monbijoustrasse 40, 3007 Bern
- Contrat
- 01.02.2027 au 31.12.2029
- Exécution
- 01.02.2027 au 31.12.2029
Gemäss Ziffer 6 des vorgesehenen Werkvertrags.
- CFC
- CFC 228 – Dispositifs extérieurs de fermeture, équipements de protection contre le soleil
- CAN
- CAN 347 – Protection des baies contre le soleil et les intempéries
- Options
- Non prévu
- Variantes
- Non admises
- Offres partielles
- Admises
Teilangebote innerhalb eines Loses sind nicht zugelassen.
- Prolongation du contrat
- Non prévu
Critères d'aptitude
CAp 1.1 Projet de référence 1 de l’entreprise
Appréciation de TEXFY : Ce que cela signifie : Expérience – si vous avez déjà réalisé des mandats comparables, attestés par des références.
Référence de l’entreprise relative à la réalisation d’un projet comparable à la prestation exigée (en particulier en ce qui concerne l'ampleur du projet et la complexité de la protection solaire) au cours des 5 dernières années environ.
Indications à fournir sur le formulaire 3.
CAp 1.2 Projet de référence 2 de l’entreprise
Appréciation de TEXFY : Ce que cela signifie : Expérience – si vous avez déjà réalisé des mandats comparables, attestés par des références.
Référence de l’entreprise relative à la réalisation d’un projet comparable à la prestation exigée (en particulier en ce qui concerne les travaux effectués sur/dans un bâtiment classé au titre de la protection des monuments historiques cantonale ou fédérale) au cours des 10 dernières années environ.
Indications à fournir sur le formulaire 3.
Il est possible d’utiliser la même référence pour les critères CAp 1.1 et CAp 1.2.
La référence de l'entreprise est également utilisée pour l'évaluation du critère d'attribution CAd 2.
Le maître d'ouvrage se réserve le droit de contacter les personnes de référence indiquées sur le formulaire 3 afin de leur demander de confirmer les informations relatives aux références.
CAp 1.3 Ressources personnelles suffisantes et adaptées
Appréciation de TEXFY : Ce que cela signifie : Personnel – la qualification et l'expérience des personnes qui exécutent le mandat, par exemple la direction de projet.
Le soumissionnaire dispose de ressources personnelles suffisantes et adaptées pour que le projet de construction puisse être réalisé dans les délais.
Indications à fournir sur le formulaire 2.
CAp 2 Capacités économique et financière
Appréciation de TEXFY : Ce que cela signifie : Finances – si votre entreprise est financièrement saine et suffisamment assurée, par exemple avec un extrait des poursuites et une attestation d'assurance.
Preuves à fournir par le soumissionnaire sur demande de l'adjudicateur après la remise de l'offre et avant l'adjudication du marché :
- Extrait actuel du registre du commerce ou pour les soumissionnaires étrangers un document officiel étranger actuel comparable (original ou copie ne datant pas de plus de trois mois au moment où l'adjudicateur le demande) ;
- Extrait actuel du registre des poursuites (original ou copie ne datant pas de plus de trois mois au moment où l'adjudicateur le demande). Pour les soumissionnaires étrangers, document officiel étranger actuel comparable ;
- Attestations d'assurance valables ou document dans lequel l'entreprise d'assurance prévue déclare son intention de conclure une assurance responsabilité civile professionnelle avec le soumissionnaire en cas de conclusion du contrat avec celui-ci.
Le maître de l’ouvrage se réserve le droit de demander, après la remise de l’offre, d’autres preuves :
- Déclaration du soumissionnaire concernant l’interdiction d’adjuger des marchés publics prévue à l’art. 29c de l’ordonnance du 4 mars 2022 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine (RS 946.231.176.72).
Alle wirtschaftlich leistungsfähigen Unternehmen, welche die nachfolgenden Eignungskriterien bzw. -nachweise erfüllen, sind aufgerufen, ein Angebot in Schweizer Franken (CHF) zu unterbreiten.
Die nachfolgend aufgeführten Eignungsnachweise müssen vollständig und ohne Einschränkungen oder Modifikation mit der Unterbreitung des Angebotes bestätigt bzw. beigelegt und erfüllt werden, ansonsten wird nicht auf die Offerte eingegangen.Critères d'adjudication
CAd 1
70 %max. 350 pointsCritère du prix
Appréciation de TEXFY : Ce que cela signifie : Prix – combien coûte votre offre. En général, l'offre la moins chère obtient le maximum de points, les plus chères moins.
Prix
CAd 2
20 %max. 100 points
Appréciation de TEXFY : Ce que cela signifie : Expérience – si vous avez déjà réalisé des mandats comparables, attestés par des références.
Renseignements de référence de l’entreprise
CAd 3.1
5 %max. 25 points
Appréciation de TEXFY : Ce que cela signifie : Personnel – la qualification et l'expérience des personnes qui exécutent le mandat, par exemple la direction de projet.
Références de la personne clé : chef de projet / responsable technique global
CAd 3.2
5 %max. 25 points
Appréciation de TEXFY : Ce que cela signifie : Personnel – la qualification et l'expérience des personnes qui exécutent le mandat, par exemple la direction de projet.
Références de la personne clé : contremaître / chef monteur
Die detaillierten Zuschlagskriterien sind in den Ausschreibungsunterlagen ersichtlich.
Source officielle
- Numéro de projet simap
- 46517
- Numéro de publication
- 46517-01
- Soumis aux accords internationaux
- Oui
- Indication des voies de recours
AfficherMasquer
Gegen diese Verfügung kann gemäss Art. 56 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) innert 20 Tagen seit Eröffnung schriftlich Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift der beschwerdeführenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten. Eine Kopie der vorliegenden Verfügung und vorhandene Beweismittel sind beizulegen.
Die Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) über den Fristenstillstand finden gemäss Art. 56 Abs. 2 BöB keine Anwendung.
En savoir plus dans le guide
Signaler une erreur
Quelque chose est faux sur cette page, manque ou est mal traduit ? Nous examinons chaque signalement. Nous corrigeons nous-mêmes notre classement et nos traductions ; ce que simap publie, seul l'adjudicateur peut le modifier.