- Costruzione e montaggio
MP-260009 N2 Rinforzo fondazioni Viadotto di Monte – Interventi Spalla Sud e Pila P2
- Servizio d'acquisto
- Ufficio federale delle strade USTRA, Divisione infrastruttura stradale Est
In breve
- 03.12.2026, 16:00ancora 22 giorni
- Costruzione e montaggio
- Procedura aperta
Vale la pena fare un'offerta?
Con un profilo gratuito TEXFY confronta questo bando con le tue prestazioni e i tuoi cantoni: voto di pertinenza da A a E e una raccomandazione motivata.
Valutazione di TEXFY: Rischi e indicazioni
Sopralluogo obbligatorio: verifica la dataImportante
Secondo la pubblicazione la partecipazione è obbligatoria; data e luogo sono nella nota. Verifica lì se il sopralluogo deve ancora avvenire: chi manca rischia l'esclusione.
Referenze richiesteDa considerare
Per l'idoneità servono progetti di referenza paragonabili. Verifica numero, età e volume.
Garanzie secondo il contrattoBuono a sapersi
Se serve una fideiussione o una garanzia lo stabiliscono il contratto o i documenti. Verificalo lì.
altre 4 indicazioni
Subappalto limitatoBuono a sapersi
La pubblicazione limita il ricorso a subappaltatori, ad esempio nella quota o con un'autorizzazione.
Solo su cartaBuono a sapersi
Inoltro per posta o consegna sul posto. Considera i tempi e verifica se fa fede il timbro postale o la ricezione.
Nessuna varianteBuono a sapersi
Conta solo l'offerta richiesta; varianti proprie non sono ammesse.
Il prezzo conta 60 %Buono a sapersi
Il prezzo vale 60 % della valutazione.
Che cosa si acquista?
Portata delle prestazioni
Il presente appalto interessa il rinforzo delle fondazioni della Spalla Sud e Pila P2 del Viadotto di Monte, carreggiata SN, situato sul tracciato autostradale N2 dal km 93.645 al km 94.032.
Sono previsti interventi di realizzazione di nuovi ancoraggi attivi permanenti a rinforzo di quelli esistenti.
Quantitativi principali previsti:
- Calcestruzzo armato gettato in opera: ca. 120 m³
- Ancoraggi attivi: ca. 1’200 ml
- Perforazioni DN 133-168: ca. 1’200 ml
- Scavi: ca. 90 m³
- Demolizione muri in pietra: ca. 150 m³
Dati principali, codici e opzioni
Dati principali, codici e opzioni
- Tipo di commessa
- Costruzione e montaggio
- Tipo di costruzione
- Genio civile
- Prestazione edile
- Esecuzione
- Procedura
- Procedura aperta
- Generi di lavoro
- OAG 3.2 – Opere di sostegno
- CPV
- CPV 45200000 – Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile
- Opzioni
- Non previsto
- Varianti
- Non ammesse
- Offerte parziali
- Non ammesse
Les offres déposées doivent être complètes.
Aucune modification du texte de l’offre n’est autorisée.
Les offres partielles ne sont pas valables et seront exclues.
Valutazione di TEXFY: Prodotti, impianti, quantità, specifiche tecniche ed esclusioni non sono campi strutturati della pubblicazione. TEXFY non analizza il testo libero in merito: da verificare nel testo originale e nei documenti del bando.
Date
- Pubblicato
- 14.10.2026
- Documenti disponibili
- 14.10.2026 al 03.12.2026
- Domande entro ilpassato
- 28.10.2026
Les questions doivent être posées en italien sur le forum du site www.simap.ch.
Les réponses seront formulées à tous les participants de manière générale sur ce forum d’ici au 11.11.2026. Les questions reçues après le 28.10.2026 ne seront pas traitées. - Termine d'inoltroprossimo passo
- 03.12.2026, 16:00
- Apertura delle offerte
- 10.12.2026, 6500 Bellinzona, non pubblica
La date de l’ouverture des offres est provisoire.
- Validità dell'offerta
- 180 giorni dopo il termine
- Contratto
- 01.03.2027 al 31.12.2027
- Esecuzione
- 01.03.2027 al 26.11.2027
Sopralluogo
Obbligatorio secondo la pubblicazioneAucune visite des lieux obligatoire n’est prévue. La documentation d’appel d’offres comprend une vidéo d’information présentant la zone d’intervention.
Les soumissionnaires sont réputés connaître parfaitement le lieu d’intervention ainsi que les conditions environnementales et de travail applicables au présent marché. Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire confirme avoir effectué une visite individuelle des lieux et avoir pris connaissance des difficultés propres à l’exécution des travaux sur place, notamment la morphologie du terrain et les limitations d’accès des véhicules, etc.
Termini particolari e requisiti formali
Termini particolari e requisiti formali
L’offre (dossier de l’offre) doit être remise sous forme papier en double exemplaire et sous forme électronique (sur clé USB) en deux exemplaire.
Envoi par courrier A (date du cachet apposé par un bureau de poste suisse ou un bureau de poste étranger officiellement reconnu; l’affranchissement par une machine d’entreprise n’est pas reconnu comme cachet postal). Le soumissionnaire doit dans tous les cas pouvoir prouver que l’offre a été déposée dans les délais. Les offres soumises hors délai ne seront pas prises en considération. L’enveloppe doit comporter l’indication « NON APRIRE – OFFERTA: MP-260009 N2 Rinforzo fondazioni Viadotto di Monte - Interventi Spalla Sud e Pila P2 » bien en évidence.
Remise en mains propres :
En cas de remise en mains propres, l’offre doit être déposée à la loge de l’OFROU au plus tard à la date indiquée ci-dessus, pendant les heures d’ouverture (horaires : Lu – Je : 08:00 - 12:00 / 13:30 - 17:00 / Ve : 08:00 - 12:00 / 13:30 - 16:00), contre remise d’un accusé de réception (adresse au point « Remise d’offre »).
En cas de remise à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l’étranger, les soumissionnaires étrangers peuvent y déposer leur offre contre remise d’un accusé de réception, au plus tard à la date mentionnée ci-dessus, pendant les heures d’ouverture. L’accusé de réception doit alors être envoyé à l’adjudicateur par courriel, au plus tard à la date indiquée.
Les offres reçues par fax ou par courriel ne seront pas prises en compte.
Inoltro e documenti
Per posta o consegna sul posto
Ufficio federale delle strade USTRA, Divisione infrastruttura stradale EstVia C. Pellandini 2a6500 BellinzonaFonte: indicazioni simap
- Documenti su simap.ch (dopo l'accesso)
- italiano
- italiano
- Gratuiti
Le dossier d'appel d'offres est EXCLUSIVEMENT disponible en téléchargement sur le site Internet www.simap.ch.
- Tramite il forum domande su simap.ch (registrazione come offerente necessaria). Al bando ufficiale (simap.ch, si apre in una nuova scheda)
Partecipazione e aggiudicazione
Secondo la fonte nei documenti: Contenuto solo nei documenti del bandoNei documenti del bando: Condizioni di partecipazione.
Partecipazione e idoneità
5 criteri di idoneità
CI1: ESPERIENZA/REFERENZA DELL’IMPRESA
Valutazione di TEXFY: Cosa significa: Esperienza – se hai già svolto commesse comparabili, comprovate da referenze.
1 referenza paragonabile.
Nella valutazione dell‘idoneità, una referenza è considerata paragonabile se adempie almeno le seguenti condizioni:
- Tipo di opera: Ancoraggi attivi permanenti in trefoli, di lunghezza minima pari ad almeno 15 m, realizzati mediante perforazioni suborizzontali,
- Esecuzione di almeno 5 ancoraggi aventi le caratteristiche succitate,
- Esecuzione interventi svolti o in sospensione o mediante ponteggi,
- Attività: costruzione nuova e/o risanamento,
- Importo contrattuale dell’oggetto di referenza (impresario costruttore) di almeno 0.1 mio CHF IVA esclusa,
- Le prestazioni devono essere state interamente eseguite.
In caso di consorzio la referenza può provenire anche da un singolo consorziato, purché sia la ditta capofila.
Altri certificati da fornire da parte dell’offerente:
- Certificazioni APF, abilitazioni personale per lavori in sospeso su corde secondo direttiva SUVA “33016.i” (indipendente dal tipo di referenza fornita);
- Concetto di sicurezza per lavori in sospensione secondo direttive SUVA (se fornita referenza di lavori in sospeso su corde);
- Certificazione ponteggi, calcolo statico e concetto di sicurezza secondo direttive SUVA (se fornita referenza di lavori su ponteggi certificati).
Vedasi in documentazione d’appalto.
CI2: PERSONA CHIAVE, REFERENZA
Valutazione di TEXFY: Cosa significa: Personale – qualifica ed esperienza delle persone che eseguono la commessa, ad esempio la direzione del progetto.
È considerata persona chiave ai fini della valutazione dei criteri di idoneità la persona che esegue la seguente funzione: Capocantiere (Bauführer).
Requisiti minimi richiesti alla persona chiave per l’adempimento dei criteri di idoneità.
1 Referenza quale Capocantiere, sostituto Capocantiere o funzione equivalente, in un progetto che soddisfa tutti i seguenti requisiti:
- Tipo di opera: Ancoraggi attivi permanenti in trefoli, di lunghezza minima pari ad almeno 15 m, realizzati mediante perforazioni suborizzontali,
- Esecuzione di almeno 5 ancoraggi aventi le caratteristiche succitate,
- Esecuzione interventi svolti o in sospensione o mediante ponteggi,
- Attività: costruzione nuova e/o risanamento,
- Importo contrattuale dell’oggetto di referenza (impresario costruttore) di almeno 0.1 mio CHF IVA esclusa,
- Le prestazioni devono essere state interamente eseguite.
Vedasi in documentazione d’appalto.
CI3: IDONEITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’IMPRESA
Valutazione di TEXFY: Cosa significa: Finanze – se la tua impresa è finanziariamente sana e sufficientemente assicurata, ad esempio con estratto esecuzioni e attestato d'assicurazione.
- Conferma che sono affidate in subappalto al massimo il 50% delle prestazioni edili;
- Giustificativi attestanti il giro d’affari annuo dell’offerente per l’anno 2024 e 2025 che deve essere superiore al doppio del giro d’affari annuo della commessa;
- Giustificativi/prove attestanti l’idoneità da presentare dopo l’inoltro dell’offerta su richiesta del committente:
-- estratto del registro di commercio e del registro delle esecuzioni,
-- estratto della cassa di compensazione AVS/AI/IPG/AD,
-- conferma dell’assicuratore LAINF,
-- conferma dell’avvenuto pagamento delle imposte alla fonte, imposte federali, cantonali e comunali o imposte sul valore aggiunto
-- attestati assicurativi,
tutti risalenti a non più di 3 mesi prima della data di inoltro dell’offerta.
Vedasi in documentazione d’appalto.
CI4: PROVA ATTESTANTE LA DISPONIBILITÀ
Valutazione di TEXFY: Cosa significa: Personale – qualifica ed esperienza delle persone che eseguono la commessa, ad esempio la direzione del progetto.
Conferma della disponibilità del personale chiave:
- disponibilità minima del capocantiere 50% nell’anno 2027.
- disponibilità minima del sostituto capocantiere 50% nell’anno 2027.
In caso di lavoro a turni, l’offerente deve prevedere per ogni turno un delegato alla funzione di capocantiere.
Vedasi in documentazione d’appalto.
CI5: PROVA CHE LA DITTA DISPONE DEL PERSONALE FORMATO PER EVENTUALI LAVORI IN SOSPENSIONE A CORDE PORTANTI (LAVORI IN CORDATA)
Valutazione di TEXFY: Cosa significa: Personale – qualifica ed esperienza delle persone che eseguono la commessa, ad esempio la direzione del progetto.
Conferma che la ditta dispone del seguente personale in caso di esecuzione dei lavori in sospensione (lavori in cordata) secondo www.suva.ch/corde:
- Almeno 1 persona impiegata / consulente esterno con certificato Lavori in sospensione (lavori in cordata) di grado 3 APF.
- Almeno 1 persona impiegata con certificato Lavori in sospensione (lavori in cordata) di grado 2 APF, sempre presente in cantiere.
- I lavoratori che eseguono lavori in sospensione devono disporre del certificato per Lavori in sospensione di grado 1 APF.
In caso di lavoro a turni, l’offerente deve prevedere per ogni turno un delegato alla funzione di capocantiere.
Si chiede altresì all’offerente di allegare tutti i certificati relativi alle persone indicate.
Vedasi in documentazione d’appalto.
Les entreprises économiquement et techniquement aptes à assumer le mandat, et pouvant apporter la preuve de leur aptitude sont invitées à déposer une offre en CHF.
Les justificatifs / attestations suivants doivent être remis complets, sans aucune modifications, avec la documentation relative à l’offre. Dans le cas contraire, l’offre ne pourra pas être prise en considération.
Criteri d'aggiudicazione
CA1: PREZZO
60 %Criterio del prezzo
Valutazione di TEXFY: Cosa significa: Prezzo – quanto costa la tua offerta. Di solito l'offerta più conveniente ottiene il punteggio massimo, quelle più care meno.
Valutazione del prezzo.
CA2: QUALITÀ/PLAUSIBILITÀ DELL’OFFERTA
30 %
Valutazione di TEXFY: Cosa significa: Plausibilità – se prezzo e prestazione della tua offerta corrispondono in modo comprensibile.
suddiviso in:
2.1 Rapporto tecnico 10%
2.2 Programma lavori 5%
2.3 Analisi dei rischi 5%
2.4 Analisi della sostenibilità 5%
2.5 Documentazione per l’attrezzatura di cantiere e prodotti utilizzati 5%
CA3: QUALITÀ DELL’OFFERENTE: ESPERIENZA DELLE PERSONE CHIAVE
10 %
Valutazione di TEXFY: Cosa significa: Personale – qualifica ed esperienza delle persone che eseguono la commessa, ad esempio la direzione del progetto.
suddiviso in:
3.1 Direttore tecnico 5%
3.2 Capocantiere 5%
Per ogni persona verrà assegnata una nota unica che considera equamente la referenza presentata (analogia della funzione e dell’opera della referenza con la funzione e l’opera del presente bando) e l’esperienza professionale documentata (con riferimento al progetto del presente bando)
Les critères d’adjudication suivants doivent être joints au dossier d’offre.
EVALUATION DU PRIX
La note maximale (5) est attribuée à l’offre corrigée présentant le prix le plus bas. Les offres dont le prix dépasse de 30 % celui de l’offre la moins chère obtiennent la note 0. Entre ces deux extrêmes, l’évaluation est linéaire (arrondie à deux décimales). Les éventuels rabais offerts ne sont pas pris en compte dans l’évaluation du prix.
ÉVALUATION DU PROGRAMME DES TRAVEAUX
Une note est attribuée en fonction de la durée des travaux proposée dans l’offre :
- Plus de 3 semaines de plus que les indications du maître d’ouvrage : note 0.
- Plus de 2 semaines de plus que les indications du maître d’ouvrage : note 1.
- Plus de 1 semaine de plus que les indications du maître d’ouvrage : note 2.
- Entre 1 semaine de moins et 1 semaine de plus que les indications du maître d’ouvrage : note 3.
- Plus de 1 semaine de moins que les indications du maître d’ouvrage : note 4.
- Plus de 2 semaines de moins que les indications du maître d’ouvrage : note 5.
ÉCHELLE D’ÉVALUATION DES AUTRES CRITÈRES D’ADJUDICATION
L’évaluation repose sur une note de 0 à 5 :
0 = satisfaction des critères : évaluation impossible // qualité des indications : aucune indication.
1 = satisfaction des critères : très mauvaise // qualité des indications : indications insuffisantes et incomplètes.
2 = satisfaction des critères : insuffisante // qualité des indications : indications sans lien suffisant avec le projet.
3 = satisfaction des critères : remplie // qualité des indications : qualité conforme aux exigences de l’appel d’offres.
4 = satisfaction des critères : bonne // qualité des indications : bonne qualité.
5 = satisfaction des critères : très bonne // qualité des indications : qualité excellente, contribution décisive à la réalisation des objectifs.
Si un critère principal comporte des sous-critères, ceux-ci sont évalués. Le nombre de points du critère principal est la somme des notes des sous-critères multipliées par leur pondération respective.
TOTAL DES POINTS :
Somme de toutes les notes multipliées par leur pondération respective (maximum : 5 [note] × 100 [% de pondération] = 500 points).
Autres indications
1. Le marché sera octroyé sous réserve de la maturité du projet et de la disponibilité des crédits.
2. L’élaboration des offres n’est pas rémunérée. Les dossiers correspondants ne sont pas restitués.
3. Le dossier d'appel d'offres est disponible en italien.
4. Exclusion, aucune entreprise n’est exclue de la présente procédure.
5. Le contrat d’entreprise sera conclu et signé au Tessin. Il sera donc soumis au droit de timbre conformément à la loi cantonale sur le droit de timbre et les spectacles cinématographiques.
6. Le maître d’ouvrage se réserve le droit de modifier les délais indiqués dans le dossier (en particulier ceux de l’adjudication et du début des travaux). Le soumissionnaire n’a en aucun cas droit à une indemnité.
7. Tous les montants s’entendent hors TVA.
8. La publication sur SIMAP est déterminante. En cas de doutes ou de contradictions, la version italienne de la publication fait foi.
Condizioni
12 condizioni
- Consorzi di offerenti
- Ammessi
À condition qu’une entreprise du consortium assume la direction et que les autres membres soient indiqués dans le dossier d’offre.
Les membres d’un consortium ne peuvent participer avec d’autres soumissionnaires qu’en qualité de sous-traitants.
Après le dépôt de l’offre, la composition du consortium ne peut plus être modifiée. - Subappaltatori
- Ammessi
Le recours à des sous-traitants est autorisé pour 50 % au maximum des prestations ; ceux-ci doivent être indiqués dans le dossier d’offre.
Les informations relatives aux sous-traitants seront également évaluées.
Les candidatures multiples dans plusieurs offres sont possibles.
La prestation caractéristique doit, en principe, être exécutée par le soumissionnaire. - Proroga del contratto
- Possibile
On est susceptible d’avoir une prolongation lorsque la validation du crédit requise, les délais de la procédure d’approbation et/ou des circonstances imprévues l’exigent.
- Dialogo
- Non previsto
- Garanzie e cauzioni
Selon le chiffre 5 du contrat prévu.
- Condizioni di pagamento
Dans les 45 jours suivant la réception de la facture à l'OFROU.
- Costi inclusi nel prezzo dell'offerta
La rémunération et les prix couvrent toutes les prestations figurant dans les documents d'appel d'offres et nécessaires à l'exécution du contrat.
Le transfert de prix unitaires dans des positions globales telles que les installations de chantier par exemple est strictement interdit.
L’entrepreneur est tenu de remplir toutes les positions du devis descriptif ; il écrira « 0.- » (néant) pour toutes les positions pour lesquelles il renonce formellement à indiquer un montant et à réclamer par la suite une rémunération pour la prestation en question. Ceci doit être motivé dans le rapport technique.
Les frais de surveillance et de conduite ainsi que les coûts du temps de transport du personnel ne peuvent pas être inclus dans les coûts de l’installation de chantier mais doivent être intégrés dans les prix unitaires, selon le schéma de calcul de la SSE.
De même, tous les frais d’encadrement tels que la direction technique, la direction commerciale, la direction du chantier ainsi que les frais financiers doivent être intégrés dans le schéma de calcul de la SSE, dans les rubriques correspondantes. Ces frais ne peuvent en aucun cas être inclus dans les installations de chantier.- Condizioni generali
Selon le contrat prévu.
- Altri requisiti
Le pouvoir adjudicateur attribue des marchés publics en Suisse uniquement aux soumissionnaires garantissant le respect des dispositions sur la protection des travailleurs, des conditions de travail et l’égalité des salaires entre hommes et femmes.
- Offerenti preimplicati
Aucun soumissionnaire préimpliqué.
- Offerenti di Stati non parti dell'accordo dell'OMC
Aucun.
- Altre indicazioni sulle condizioni
Selon les explications fournies dans le cahier des charges.
Documenti da inoltrare
5 attestazioni secondo la pubblicazione
Vedasi in documentazione d’appalto.
Vedasi in documentazione d’appalto.
Vedasi in documentazione d’appalto.
Vedasi in documentazione d’appalto.
Vedasi in documentazione d’appalto.
Fonte ufficiale
- Numero di progetto simap
- 45475
- Numero di pubblicazione
- 45475-01
- Sottoposto ai trattati internazionali
- No
- Rimedi giuridici
MostraNascondi
Conformément à l'art. 56, al. 1, de la loi fédérale sur les marchés publics (LMP), la présente décision peut être attaquée, dans un délai de 20 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 San Gallen. Présenté en deux exemplaires, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et porter la signature de la partie recourante ou de son représentant ; y seront jointes une copie de la présente décision et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.
Conformément à l'art. 56, al. 2, LMP, les dispositions de la Loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives à la suspension des délais ne s'appliquent pas. Conformément à l'art. 52, al. 2, LMP, les recours peuvent tendre uniquement à faire constater que ladite décision enfreint le droit fédéral, et non à son annulation. Les soumissionnaires étrangers ne peuvent faire recours que si l'État dans lequel ils ont leur siège accorde la réciprocité.
Approfondimenti nella guida
Segnala un errore
Qualcosa su questa pagina non è corretto, manca o è tradotto male? Esaminiamo ogni segnalazione. La nostra classificazione e le traduzioni le correggiamo noi; ciò che simap pubblica può cambiarlo solo il committente.