Offen · noch 77 Tage

Lieferung

Alpenrhein: Steinlieferungen für Unterhalt "gesetzter" Blockwurf Winter 2027/28

Beschaffungsstelle: Rheinunternehmen

Auf einen Blick

Frist: 27.01.2027, 16:30noch 77 Tage
Ort: Kanton SG
Art: Lieferung
Verfahren: Offenes Verfahren
Gewichtung Zuschlag: Preis 30 %Übrige Kriterien 70 %
Eignung: 3 Kriterien 4 Nachweise
Begehung: Keine Pflicht

Lohnt sich ein Angebot?

Mit einem kostenlosen Profil prüft TEXFY diese Ausschreibung gegen deine Leistungen und Kantone: Relevanznote A bis E und eine Empfehlung mit Gründen.

Kostenlos starten

Einordnung von TEXFY: Risiken und Hinweise

Nur digital über simapGut zu wissen
Eingereicht wird auf simap.ch; dafür brauchst du dort ein Anbieterkonto.
Aus «Einreichung»
Keine VariantenGut zu wissen
Nur das ausgeschriebene Angebot zählt; eigene Lösungsvarianten sind nicht zugelassen.
Aus «Varianten»

Einordnung von TEXFY: nach festen Regeln, ohne KI. Alle übrigen Angaben stammen aus der Publikation.

Mit simap abgeglichen: 10.11.2026, 18:02

KI-Zusammenfassung

Pro

Mit Pro fasst eine KI diese Ausschreibung zusammen: Leistungen, Anforderungen, Bedingungen, Termine und Zuschlagskriterien, mit Kennzahlen, Zeitstrahl und Gewichtung und jeweils dem wörtlichen Beleg aus der Publikation.

So ist eine KI-Zusammenfassung aufgebaut

Kurzfassung
Leistungen
Anforderungen
Bedingungen
Termine
Zuschlagskriterien

Beispiel des Aufbaus ohne Inhalt: Für diese Ausschreibung ist noch keine Zusammenfassung gespeichert.

Melde dich an. Neue Unternehmen nutzen Pro in den ersten 30 Tagen.

Was wird beschafft?

Leistungsumfang

Sprache der Publikation

Der Beschaffungsgegenstand besteht aus der Lieferung von rund 40'000 t Blocksteinen (Grösse: 1.0 - 2.0 t)

Eckdaten, Codes und Optionen

Auftragsart: Lieferung
Lieferart: Kauf
Verfahren: Offenes Verfahren
Gewerke: Nicht aus den verfügbaren Publikationsdaten ersichtlich.
CPV: CPV 44111600 – Blocksteine
Optionen: Nicht vorgesehen
Varianten: Nicht zugelassen
Teilangebote: Nicht zugelassen

Einordnung von TEXFY: Produkte, Anlagen, Mengen, technische Spezifikationen und Ausschlüsse sind keine strukturierten Felder der Publikation. TEXFY wertet den Freitext dazu nicht aus: im Originaltext und in den Ausschreibungsunterlagen prüfen.

Termine

Veröffentlicht: 07.10.2026
Unterlagen erhältlich: 07.10.2026 bis 27.01.2027
Fragen bisals Nächstes: 13.11.2026
Fragen, welche auf anderen Kanälen eingereicht werden, werden nicht beantwortet.
Einreichungsfrist: 27.01.2027, 16:30
Angebotsöffnung: 28.01.2027, nicht öffentlich
Angebot gültig: 180 Tage nach der Frist
Ausführung: 02.11.2027 bis 31.03.2028

Begehung

Hinweis der Vergabestelle (Datum, Uhrzeit und Ort wie publiziert)

keine

Besondere Fristen und Formvorschriften

siehe Ausschreibungsunterlagen

Einreichung & Unterlagen

Laut simap-Angaben. Wir reichen nichts für dich ein.

Digital über simap.ch
Nach dem Einreichen kann das Angebot auf simap.ch nicht mehr geändert werden.
Quelle: simap-Angaben
Auf simap einreichen(öffnet in neuem Tab)

Ausschreibungsunterlagen: Unterlagen auf simap.ch (nach Anmeldung)

Angebotssprachen: Deutsch
Sprache der Unterlagen: Deutsch
Kosten der Unterlagen: Keine Kosten
Hinweis zum Bezug der Unterlagen: simap.ch
Fragen an die Vergabestelle: Über das Frageforum auf simap.ch (Anmeldung als Anbieter nötig). Zur offiziellen Ausschreibung (simap.ch, öffnet in neuem Tab)TEXFY sendet keine Fragen. Die Fristen der Fragerunden stehen unter «Termine».

Teilnahme & Zuschlag

Gewichtung in Prozent, wie publiziert.

Abkürzungen der Publikation: EK = Eignungskriterium, ZK = Zuschlagskriterium.

Teilnahme & Eignung

Muss-Kriterien: Wer eines nicht erfüllt oder den verlangten Nachweis nicht beilegt, scheidet aus, bevor die Angebote bewertet werden.

3 Eignungskriterien

EK 1
Einordnung von TEXFY: Was das heisst: Kapazität – ob du genug Personal, Maschinen und Mittel für den Auftrag hast.
Kapazität Steinmenge
Nachweis
Bestätigung, dass die geforderten Steinmengen von 40'000 t in der geforderten Qualität zur benötigten Zeit im Steinbruch bzw. in den Steinbrüchen bereitgestellt und verladen werden können (vorgesehene Liefermenge je Steinbruch für Auftrag von Gesamtliefermenge von 40'000 t angeben)
Nachweis: Steinproduktion über eine Bauzeit von 5 Monaten mit der benötigten Liefermenge von 40'000 t gem. EK 2.
EK 2
Einordnung von TEXFY: Was das heisst: Termine – ob dein Zeitplan die Fristen einhält und realistisch ist.
Kapazität der Transporte
Nachweis
Bestätigung, dass die geforderte Steinmenge zu dem vom Unternehmer vorgegebenen Liefertermin auf die Baustelle transportiert wird und die Liefertermine eingehalten werden. Die Kapazität der Steinlieferung muss in geforderter Qualität erreicht und die Liefertermine eingehalten werden.
Steinlieferung über eine Bauzeit von 5 Monaten: 40’000 t und max. 10’000 t pro Monat, max. 5’000 t pro Woche und max. 1’000 t pro Tag => Liefermenge und Termine gemäss Baustellenabruf von Baumeister bei Ausführung (Mengen können je nach Bauablauf variieren).
Nachweis: Bestätigung und Nachweis
EK 3
Einordnung von TEXFY: Was das heisst: Zertifikat – ob dein Betrieb ein verlangtes Zertifikat oder eine Norm erfüllt, etwa ISO.
Organisatorische Leistungsfähigkeit
Nachweis
Firma nach ISO 9001 zertifiziert oder ein eigenes äquivalentes QM-System.
Nachweis: Q-Zertifikat oder vergleichbare Dokumente

Zuschlagskriterien

So werden die gültigen Angebote verglichen: Jedes Kriterium zählt mit seiner Gewichtung, das Angebot mit den meisten Punkten erhält den Zuschlag.

ZK 1
30 %Preiskriterium
Einordnung von TEXFY: Was das heisst: Preis – wie viel dein Angebot kostet. Meist erhält das günstigste Angebot die volle Punktzahl, teurere weniger.
Preis
ZK 2
50 %
Einordnung von TEXFY: Was das heisst: Qualität – wie gut deine Leistung die Anforderungen erfüllt, beurteilt anhand der verlangten Angaben.
Qualität Steinmaterial
ZK 3
15 %
Einordnung von TEXFY: Was das heisst: Vorgehen – wie du den Auftrag angehst, beschrieben in einem Konzept oder einer Auftragsanalyse.
Transportkonzept
ZK 4
5 %
Einordnung von TEXFY: Was das heisst: Nachhaltigkeit – Umwelt- und Sozialaspekte deines Angebots, etwa Energie, Material oder Transportwege.
Nachhaltigkeit

Bedingungen

Regeln für Angebot und Auftrag, zum Beispiel ob Bietergemeinschaften oder Subunternehmer erlaubt sind und wie bezahlt wird.

6 Bedingungen

Bietergemeinschaften: Erlaubt
Subunternehmer: Erlaubt
Verlängerung des Vertrags: Möglich
Dialog: Nicht vorgesehen
Weitere Angaben zu den Bedingungen: siehe Submissionsunterlagen

Teilnahmebedingungen

Kriterium 1
Bedingungen in den Dokumenten
Nachweis
siehe Submissionsunterlagen

Einzureichende Unterlagen

Nur Nachweise, die die Publikation selbst nennt. Diese Belege gehören ins Angebot. Die Ausschreibungsunterlagen können weitere verlangen.

4 Nachweise laut Publikation

Eignung · EK 1
Bestätigung, dass die geforderten Steinmengen von 40'000 t in der geforderten Qualität zur benötigten Zeit im Steinbruch bzw. in den Steinbrüchen bereitgestellt und verladen werden können (vorgesehene Liefermenge je Steinbruch für Auftrag von Gesamtliefermenge von 40'000 t angeben)
Nachweis: Steinproduktion über eine Bauzeit von 5 Monaten mit der benötigten Liefermenge von 40'000 t gem. EK 2.
Eignung · EK 2
Bestätigung, dass die geforderte Steinmenge zu dem vom Unternehmer vorgegebenen Liefertermin auf die Baustelle transportiert wird und die Liefertermine eingehalten werden. Die Kapazität der Steinlieferung muss in geforderter Qualität erreicht und die Liefertermine eingehalten werden.
Steinlieferung über eine Bauzeit von 5 Monaten: 40’000 t und max. 10’000 t pro Monat, max. 5’000 t pro Woche und max. 1’000 t pro Tag => Liefermenge und Termine gemäss Baustellenabruf von Baumeister bei Ausführung (Mengen können je nach Bauablauf variieren).
Nachweis: Bestätigung und Nachweis
Eignung · EK 3
Firma nach ISO 9001 zertifiziert oder ein eigenes äquivalentes QM-System.
Nachweis: Q-Zertifikat oder vergleichbare Dokumente
Teilnahmebedingung
siehe Submissionsunterlagen

Begriffe wie Eignungskriterien, Selbstdeklaration oder Referenz erklärt das Glossar. Zum Glossar

Offizielle Quelle

Zur offiziellen Ausschreibung

Projektnummer simap: 45070
Publikationsnummer: 45070-01
WTO-Regeln gelten (Staatsvertragsbereich): Ja
Rechtsmittelbelehrung: AnzeigenAusblenden
Gegen diese Verfügung kann innert 20 Tagen seit Publikation auf www.simap.ch beim Verwaltungsgericht des Kantons St.Gallen, Webergasse 8, 9001 St.Gallen, schriftlich Beschwerde erhoben werden (Art. 52 Abs. 1 i.V.m. Art. 56 der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen [sGS 841.51]). Die Frist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 143 Abs. 1 der Schweizerischen Zivilprozessordnung [SR 272] i.V.m. Art. 30 Abs. 1 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege [sGS 951.1]). Die Beschwerde muss einen Antrag sowie eine Darstellung des Sachverhaltes und eine Begründung enthalten. Sie ist zu unterzeichnen und im Doppel einzureichen. Diese Verfügung ist beizulegen. Es gelten keine Gerichtsferien.

Mit simap abgeglichen: 10.11.2026, 18:02

Exportieren

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend sind die auf der Plattform www.simap.ch veröffentlichten Daten. Wer diese Daten weiterverwendet, hält die Bedingungen von simap.ch ein: AGB Ziffer 6.

Mehr dazu im Ratgeber

Zuschläge im Kanton St. Gallen: Monatsberichte

Datenfehler melden

Stimmt auf dieser Seite etwas nicht, fehlt etwas oder ist es schlecht übersetzt? Wir prüfen jede Meldung. Unsere Einordnung und Übersetzung korrigieren wir selbst; was simap veröffentlicht, ändert nur die Vergabestelle.