- Bau und Montage
MP-120093, N2 Tunnel Belchen Zweite Instandsetzung (BZI) / Los 102 Bau Röhre BAS
- Beschaffungsstelle
- Bundesamt für Strassen ASTRA -Abteilung Strasseninfrastruktur-Ost - F3
Berichtigte Publikation
Geändert laut simap: Fragerunden
Es findet eine 2te fragerunde statt - bitte beachten Sie diesbezüglich die Termine.
Auf einen Blick
- 18.12.2026, 23:59noch 37 Tage
- Kantone BL, SO
- Bau und Montage
- Offenes Verfahren
Lohnt sich ein Angebot?
Mit einem kostenlosen Profil prüft TEXFY diese Ausschreibung gegen deine Leistungen und Kantone: Relevanznote A bis E und eine Empfehlung mit Gründen.
Einordnung von TEXFY: Risiken und Hinweise
Referenzen verlangtBeachten
Für die Eignung brauchst du vergleichbare Referenzprojekte. Prüfe Anzahl, Alter und Umfang.
Preis zählt 70 %Beachten
Der Preis macht 70 % der Bewertung aus.
Publikation berichtigtBeachten
Die Vergabestelle hat Angaben geändert. Massgebend ist die aktuelle Fassung.
3 weitere Hinweise
Sicherheiten laut VertragGut zu wissen
Ob eine Bürgschaft oder Garantie nötig ist, regeln Vertrag oder Unterlagen. Dort nachlesen.
Subunternehmer eingeschränktGut zu wissen
Die Publikation begrenzt den Beizug von Subunternehmern, etwa beim Anteil oder mit einer Zustimmung.
Nur auf PapierGut zu wissen
Einreichung per Post oder Abgabe vor Ort. Plane den Weg ein und prüfe, ob Poststempel oder Eingang zählt.
Was wird beschafft?
Leistungsumfang
Das Los 102 umfasst die Erneuerung der Tunnelröhre Basel (BAS). Dazu gehören umfassende Tiefbauarbeiten, der Neubau der Zwischendecke und des Sohlgewölbes, der Umbau der Tunnelzentralen sowie diverse Instandsetzungsmassnahmen am Bestand.
Eckdaten, Codes und Optionen
Eckdaten, Codes und Optionen
- Auftragsart
- Bau und Montage
- Bauart
- Tiefbau
- Bauleistung
- Ausführung
- Verfahren
- Offenes Verfahren
- Gewerke
- OAG 3.3 – Tag- und Untertagbau
- CPV
- CPV 45000000 – BauarbeitenCPV allgemein: allgemeiner Code ohne Fachbereich
- Optionen
- Nicht vorgesehen
- Varianten
- Zugelassen
Einzig technische Varianten sind zulässig. Pauschal- und Globalangebote und/oder Angebote mit Zeitmitteltarif werden ausgeschlossen. Die Amtsvariante ist in jedem Falle vollständig einzureichen.
- Teilangebote
- Nicht zugelassen
Die Angebote sind vollständig ausgefüllt einzureichen. Abänderungen am Angebotstext sind nicht zulässig. Teilangebote sind ungültig und scheiden aus der Bewerbung aus.
Einordnung von TEXFY: Produkte, Anlagen, Mengen, technische Spezifikationen und Ausschlüsse sind keine strukturierten Felder der Publikation. TEXFY wertet den Freitext dazu nicht aus: im Originaltext und in den Ausschreibungsunterlagen prüfen.
Termine
- Veröffentlicht
- 29.09.2026 (erstmals 25.08.2026)
- Unterlagen erhältlich
- 25.08.2026 bis 18.12.2026
- Fragen bis (Runde 1)vorbei
- 18.09.2026
Fragen sind in deutscher Sprache unter www.simap.ch im «Forum» einzureichen. Sie werden bis am 02.10.2026 allen Bezügern der Ausschreibungsunterlagen gleichlautend unter www.simap.ch im «Forum» beantwortet. Nach dem 18.09.2026 eintreffende Fragen werden nicht mehr beantwortet.
- Fragen bis (Runde 2)als Nächstes
- 13.11.2026
Fragen für die 2te Fragerunde sind in deutscher Sprache unter www.simap.ch im «Forum» einzureichen. Sie werden bis am 27.11.2026 allen Bezügern der Ausschreibungsunterlagen gleichlautend unter www.simap.ch im «Forum» beantwortet. Nach dem 13.11.2026 eintreffende Fragen werden nicht mehr beantwortet.
- Einreichungsfrist
- 18.12.2026, 23:59
- Angebotsöffnung
- 05.01.2027, nicht öffentlich
- Angebot gültig
- 300 Tage nach der Frist
- Vertrag
- 01.07.2027 bis 31.12.2032
- Ausführung
- 01.01.2028 bis 31.12.2032
Begehung
Es findet keine Begehung statt.
Einreichung & Unterlagen
Per Post oder Abgabe vor Ort
Bundesamt für Strassen ASTRA -Abteilung Strasseninfrastruktur-Ost - F3Brühlstrasse 34800 ZofingenQuelle: simap-Angaben
Besonderer Einreichungsweg
Es sind 2 Exemplare des Angebots (der Angebotsunterlagen) in Papierform und 1 in elektronischer Form (USB-Stick) einzureichen.
Einreichung auf dem Postweg:
A-Post oder PostPac Priority (Datum Poststempel einer Schweizerischen oder staatlich anerkannten ausländischen Poststelle; Firmenfrankaturen gelten nicht als Poststempel). Die Anbieter bzw. der Anbieter hat in jedem Fall den Beweis für die Rechtzeitigkeit der Angebotseinreichung sicherzustellen. Verspätete Angebote werden nicht mehr berücksichtigt. Auf dem Couvert ist neben der Projektbezeichnung deutlich der Vermerk «Nicht öffnen - Offertunterlagen» anzubringen.
Persönliche Abgabe:
Die Abgabe hat bis spätestens am unten erwähnten Abgabetermin während den Öffnungszeiten der Loge (08:00 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr - 17:00 Uhr (Freitag bis 16:00 Uhr)) gegen Ausstellung einer Empfangsbestätigung zu erfolgen (Adresse s. «Bedarfsstelle»).
Übergabe an eine diplomatische oder konsularische Vertretung der Schweiz:
Ausländische Anbieter können ihr Angebot bis spätestens am unten erwähnten Abgabetermin einer diplomatischen oder konsularischen Vertretung der Schweiz in ihrem Land, während den Öffnungszeiten gegen Ausstellung einer Empfangsbestätigung, übergeben.
Die Anbieter sind in diesem Fall verpflichtet, die Empfangsbestätigung vor dem Abgabetermin per E-Mail der Beschaffungsstelle zu senden.
Auf Angebote, die per E-Mail oder Fax zugestellt werden, wird nicht eingetreten!
Quelle: simap-Angaben
- Unterlagen auf simap.ch (nach Anmeldung)
- Deutsch
- Deutsch
- Keine Kosten
- Über das Frageforum auf simap.ch (Anmeldung als Anbieter nötig). Zur offiziellen Ausschreibung (simap.ch, öffnet in neuem Tab)
Teilnahme & Zuschlag
Teilnahme & Eignung
5 Eignungskriterien
EK1
Einordnung von TEXFY: Was das heisst: Erfahrung – ob du vergleichbare Aufträge schon ausgeführt hast, belegt mit Referenzen.
FIRMENERFAHRUNG/-REFERENZ
Eine vergleichbare Referenz: Bei der Beurteilung der Eignung wird eine Referenz als vergleichbar anerkannt, wenn sie mindestens folgende Bedingungen erfüllt:
a) Art der Infrastruktur: Autobahn/Nationalstrasse, Kantonsstrasse
b) Art des Werkes: Instandsetzung eines Tunnels mit einer Ausbruchbreite von mindestens 9 m und einer Länge von mindestens 500 m
c) Vertragssumme des Referenzprojektes in der Höhe von mindestens CHF 25 Mio. exkl. MwSt
d) Die Ausführung des Referenzprojektes muss abgeschlossen sein
Im Fall einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) kann die Referenz auch von einem einzelnen ARGE-Mitglied sein
Die von einer Firma oder von einem ARGE-Mitglied einer vorhergehenden ARGE dargelegte Referenz ist nur gültig, wenn die gleiche Firma bzw. das einzelne ARGE-Mitglied die in der Ausschreibung verlangten Arbeiten tatsächlich ausgeführt hat.
EK2
Einordnung von TEXFY: Was das heisst: Pflichten – ob dein Betrieb eingetragen ist und Steuern, Sozialabgaben und Arbeitsbedingungen einhält.
WIRTSCHAFTLICHE/FINANZIELLE LEISTUNGSFÄHIGKEIT
Bestätigung, dass der Jahresumsatz des Anbieters für die Jahre 2024 und 2025 mehr als das doppelte des Jahresumsatzes der Angebotssumme (exkl. MwSt.) beträgt.
Nach Offerteingabe auf Verlangen des Auftraggebers einzureichende Eignungsnachweise/Bestätigungen, allesamt nicht älter als 3 Monate:
- Handelsregister- und Betreibungsregisterauszug
- Auszug Ausgleichskasse AHV/IV/EO/ALV
- Bestätigung UVG-Versicherer
- Bestätigung Steuerverwaltung
- Versicherungsnachweise
EK3
Einordnung von TEXFY: Was das heisst: Personal – wie qualifiziert und erfahren die Personen sind, die den Auftrag ausführen, etwa die Projektleitung.
SCHLÜSSELPERSON/REFERENZ
Eine vergleichbare Referenz der Schlüsselperson: Als Schlüsselperson gilt die Funktion Baustellenchef/in.
Bei der Beurteilung der Eignung wird eine Referenz als vergleichbar anerkannt, wenn sie mindestens folgende Bedingungen erfüllt:
a) Art der Infrastruktur: Autobahn/Nationalstrasse, Kantonsstrasse
b) Art des Werkes: Instandsetzung eines Tunnels mit einer Ausbruchbreite von mindestens 9 m und einer Länge von mindestens 500 m
c) Vertragssumme des Referenzprojektes in der Höhe von mindestens CHF 25 Mio. exkl. MwSt
d) Die Ausführung des Referenzprojektes muss abgeschlossen sein
e) Die Schlüsselperson hat Deutsch als Muttersprache respektive mind. B2 als Sprachkompetenz gemäss gemeinsamem europäischen Referenzrahmen für Sprachen (CEFR) nachzuweisen. Der Bauherr behält sich vor, die sprachlichen Kompetenzen der Kandidaten zu überprüfen
f) Für die Einhaltung des Eignungskriteriums muss die Person im Referenzprojekt die Funktion Baustellenchef/in oder Stv. Baustellenchef/in ausgeübt haben
EK4
Einordnung von TEXFY: Was das heisst: Personal – wie qualifiziert und erfahren die Personen sind, die den Auftrag ausführen, etwa die Projektleitung.
VERFÜGBARKEIT DER SCHLÜSSELPERSON
Bestätigung, dass die Mindestverfügbarkeit für die Schlüsselperson gemäss EK3 mindestens 80 % während der Zeit von Baubeginn bis Bauende beträgt.
EK5
Einordnung von TEXFY: Was das heisst: Subunternehmer – wie viel der Leistung du an andere Firmen weitergeben darfst.
UNTERAKKORDANTEN
Bestätigung, dass die Leistungen der Subunternehmer maximal 50 % der Angebotssumme (exkl. MwSt.) betragen.
Alle wirtschaftlich und technisch leistungsfähigen Firmen, die zudem dienachfolgenden Eignungsnachweise erbringen, sind aufgerufen, ein Angebot in CHF zu unterbreiten.
Zuschlagskriterien
ZK1 QUALITÄT DES ANBIETERS
10 %
Einordnung von TEXFY: Was das heisst: Qualität – wie gut deine Leistung die Anforderungen erfüllt, beurteilt anhand der verlangten Angaben.
Angabe und Erläuterung der folgenden Themen:
- Organigramm der Baustelle inkl. Nennung Schlüsselperson sowie Projektleiter, Sicherheits- und QM-Beauftragter, Stellvertretende
- Schlüsselperson: Baustellenchef/in (CV und Referenzprojekt): Für die Schlüsselperson ist ein Referenzprojekt und der Lebenslauf abzugeben. Für die Anforderungen an das Referenzprojekt gelten die Vorgaben gemäss EK3
ZK2 QUALITÄT/PLAUSIBILITÄT DES ANGEBOTS
20 %
Einordnung von TEXFY: Was das heisst: Plausibilität – ob Preis und Leistung deines Angebots nachvollziehbar zusammenpassen.
unterteilt in:
ZK2.1 Bauprogramm; Gewichtung 10 %
Angabe und Erläuterung der folgenden Themen:
- Darstellung des Bauablaufs in einem Weg-Zeit-Bauprogramm
- Aufzeigen des zeitkritischen Weges und der Einhaltung der Meilensteine
- Erläuterung der bauzeitrelevanten Abläufe sowie massgebender Abhängigkeiten
- Erläuterung der Schichtmodelle
ZK2.2 Technischer Bericht; Gewichtung 10 %
Angabe und Erläuterung der folgenden Themen:
- Installationskonzept inkl. Angabe zur Ver- und Entsorgung der Baustelle und Abgabe des Installationsplans
- Baustellenentwässerungskonzept nach SIA 431
- Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept, inkl. Rückbau asbesthaltiger Materialien
- Erschliessungskonzept der einzelnen Teilbaustellen, Darlegung des Transportkorridors in der Tunnelröhre
- Erläuterung der folgenden Themen unter Angabe der Leistungswerte im Bauprogramm:
- Bauablauf des Rückbaus der Zuluftkanäle
- Bauablauf des Abbruchs und Baus der Zwischendecke
- Bauablauf des Abbruchs und Einbaus des Sohlgewölbes inkl. Werkleitungen
- Bauablauf zur Instandsetzung des Kalottengewölbes inkl. Injektionen
- Bauablauf des Rückbaus und Instandsetzung der Untertagzentrale QV.02 inkl. Kamin I und QV.06 inkl. Kamin III
- Bauablauf der Sohlauffüllung inkl. Einbau aller Werkleitungen
ZK3 PREIS
70 %Preiskriterium
Einordnung von TEXFY: Was das heisst: Preis – wie viel dein Angebot kostet. Meist erhält das günstigste Angebot die volle Punktzahl, teurere weniger.
Bereinigte Angebotssumme.
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden.
PREISBEWERTUNG
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 30 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5:
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe
1 = Sehr schlecht erfüllt; ungenügende, unvollständige Angaben
2 = Schlecht erfüllt; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug
3 = Erfüllt, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend
4 = Gut erfüllt; Qualitativ gut
5 = Sehr gut erfüllt; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer Gewichtung.
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer Gewichtung(Maximalpunktzahl: Note 5 x 100 = 500 Punkte).
Bedingungen
11 Bedingungen
- Bietergemeinschaften
- Erlaubt
Zugelassen.
Die Federführung muss einem Unternehmen der Bietergemeinschaft übertragen werden. Die weiteren Beteiligten sind in den Angebotsunterlagen bekannt zu geben. Mitglieder der Bietergemeinschaft dürfen nach Eingabe der Offerte nicht ausgewechselt werden. - Subunternehmer
- Erlaubt
Zugelassen.
Subunternehmer können zu max. 50 % beigezogen werden. Sie sind in den Angebotsunterlagen entsprechend aufzuführen.
Angaben betreffend Subunternehmern werden mitbewertet.
Die charakteristische Leistung ist grundsätzlich vom Auftragnehmer zu erbringen. - Verlängerung des Vertrags
- Möglich
- Dialog
- Nicht vorgesehen
- Sicherheitsleistungen und Garantien
Gemäss Ziffer 5 der vorgesehenen Vertragsurkunde.
- Zahlungsbedingungen
45 Tage nach Rechnungseingang im ASTRA bzw. der Bauherrenunterstützung.
Korrekte Rechnungsstellung mittels E-Rechnung vorausgesetzt.
Informationen der Bundesverwaltung zur E-Rechnung sind abrufbar unter:
http://www.e-rechnung.admin.ch/index.php.- Im Angebotspreis enthaltene Kosten
Die Vergütung und die Preise umfassen sämtliche Leistungen, die in den Ausschreibungsunterlagen genannt und zur Vertragserfüllung notwendig sind.
Die Umlagerung von Einheitspreisen in Globalpositionen wie zum Beispiel die Baustelleneinrichtungen ist strikt verboten.
Der Unternehmer hat alle Positionen des Leistungsverzeichnisses auszufüllen; er schreibt „0“ bei allen Positionen, bei welchen er formell auf die Angabe eines Betrags sowie darauf verzichtet, später eine Vergütung für die betreffende Leistung zu verlangen. Ein solcher Eintrag muss im technischen Bericht begründet werden.
Die Aufsichts- und Führungskosten sowie die Kosten des Zeitaufwands für den Personaltransport dürfen nicht in den Baustelleneinrichtungskosten enthalten sein, sondern müssen gemäss Kalkulationsschema des SBV in den Einheitspreisen enthalten sein.
Gleichermassen müssen alle Endkostenzuschläge wie beispielsweise die technische und die kaufmännische Leitung, die Baustellenführung sowie die Finanzkosten im Kalkulationsschema des SBV in den entsprechenden Rubriken erfasst sein. Diese Kosten dürfen auf keinen Fall in den Baustelleneinrichtungen enthalten sein.- Geschäftsbedingungen
Gemäss vorgesehener Vertragsurkunde.
- Sonstige Anforderungen
1. Vorbehalten bleiben die Beschaffungsreife des Projektes sowie die Verfügbarkeit der Kredite.
2. Die Erarbeitung der Angebote wird nicht vergütet. Die Angebotsunterlagen werden nicht zurückgegeben.
3. Ausschreibungsunterlagen sind in deutscher Sprache erhältlich. Bei Widersprüchen zwischen den Fassungen ist die deutsche Version massgebend.- Anbieter aus Staaten ausserhalb des WTO-Übereinkommens
Keine.
Teilnahmebedingungen
Kriterium 1
Gemäss Ausführungen im Pflichtenheft.
Einzureichende Unterlagen
5 Nachweise laut Publikation
Eine vergleichbare Referenz: Bei der Beurteilung der Eignung wird eine Referenz als vergleichbar anerkannt, wenn sie mindestens folgende Bedingungen erfüllt:
a) Art der Infrastruktur: Autobahn/Nationalstrasse, Kantonsstrasse
b) Art des Werkes: Instandsetzung eines Tunnels mit einer Ausbruchbreite von mindestens 9 m und einer Länge von mindestens 500 m
c) Vertragssumme des Referenzprojektes in der Höhe von mindestens CHF 25 Mio. exkl. MwSt
d) Die Ausführung des Referenzprojektes muss abgeschlossen sein
Im Fall einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) kann die Referenz auch von einem einzelnen ARGE-Mitglied sein
Die von einer Firma oder von einem ARGE-Mitglied einer vorhergehenden ARGE dargelegte Referenz ist nur gültig, wenn die gleiche Firma bzw. das einzelne ARGE-Mitglied die in der Ausschreibung verlangten Arbeiten tatsächlich ausgeführt hat.
Bestätigung, dass der Jahresumsatz des Anbieters für die Jahre 2024 und 2025 mehr als das doppelte des Jahresumsatzes der Angebotssumme (exkl. MwSt.) beträgt.
Nach Offerteingabe auf Verlangen des Auftraggebers einzureichende Eignungsnachweise/Bestätigungen, allesamt nicht älter als 3 Monate:
- Handelsregister- und Betreibungsregisterauszug
- Auszug Ausgleichskasse AHV/IV/EO/ALV
- Bestätigung UVG-Versicherer
- Bestätigung Steuerverwaltung
- Versicherungsnachweise
Eine vergleichbare Referenz der Schlüsselperson: Als Schlüsselperson gilt die Funktion Baustellenchef/in.
Bei der Beurteilung der Eignung wird eine Referenz als vergleichbar anerkannt, wenn sie mindestens folgende Bedingungen erfüllt:
a) Art der Infrastruktur: Autobahn/Nationalstrasse, Kantonsstrasse
b) Art des Werkes: Instandsetzung eines Tunnels mit einer Ausbruchbreite von mindestens 9 m und einer Länge von mindestens 500 m
c) Vertragssumme des Referenzprojektes in der Höhe von mindestens CHF 25 Mio. exkl. MwSt
d) Die Ausführung des Referenzprojektes muss abgeschlossen sein
e) Die Schlüsselperson hat Deutsch als Muttersprache respektive mind. B2 als Sprachkompetenz gemäss gemeinsamem europäischen Referenzrahmen für Sprachen (CEFR) nachzuweisen. Der Bauherr behält sich vor, die sprachlichen Kompetenzen der Kandidaten zu überprüfen
f) Für die Einhaltung des Eignungskriteriums muss die Person im Referenzprojekt die Funktion Baustellenchef/in oder Stv. Baustellenchef/in ausgeübt haben
Bestätigung, dass die Mindestverfügbarkeit für die Schlüsselperson gemäss EK3 mindestens 80 % während der Zeit von Baubeginn bis Bauende beträgt.
Bestätigung, dass die Leistungen der Subunternehmer maximal 50 % der Angebotssumme (exkl. MwSt.) betragen.
Offizielle Quelle
- Projektnummer simap
- 17173
- Publikationsnummer
- 17173-03
- WTO-Regeln gelten (Staatsvertragsbereich)
- Ja
- Rechtsmittelbelehrung
AnzeigenAusblenden
Gegen diese Verfügung kann gemäss Art. 56 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) innert 20 Tagen seit Eröffnung schriftlich Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift der beschwerdeführenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten. Eine Kopie der vorliegenden Verfügung und vorhandene Beweismittel sind beizulegen.
Die Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) über den Fristenstillstand finden gemäss Art. 56 Abs. 2 BöB keine Anwendung.
Mehr dazu im Ratgeber
Datenfehler melden
Stimmt auf dieser Seite etwas nicht, fehlt etwas oder ist es schlecht übersetzt? Wir prüfen jede Meldung. Unsere Einordnung und Übersetzung korrigieren wir selbst; was simap veröffentlicht, ändert nur die Vergabestelle.