N21.12 MP-190074 - NEB Les Toules a breve termine - Risanamento e rinforzo di 4 ponti/semi-ponti (ID 12132)

Descrizione

Lingua originale: tedesco

Criteri di idoneità

1. EK1 TECHNISCHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT

   EK1.1 Referenz des Anbieters Ein Referenzobjekt über abgeschlossene Arbeiten (max. vor 10 Jahren) mit vergleichbarer Komplexität und aus dem gleichen Fachbereich (Neubau oder Instandsetzung von Brücken oder Hangbrücken einer Verkehrsinfrastruktur mit einem Investitionsvolumen von mindestens CHF 1.0 Mio. exkl. MwSt., Arbeiten unter Verkehr ausgeführt) mit Angabe von Zeitraum, Auftragssumme, ausgeführte Arbeiten / Leistungen des Anbieters, Referenzperson beim Auftraggeber mit Telefonnummer. Im Fall von Holdings werden nur die Referenzen derjenigen Firma angerechnet, die sich um den Auftrag bewirbt.

2. EK2 WIRTSCHAFTLICHE / FINANZIELLE LEISTUNGSFÄHIGKEIT

   EK2.1 Jahresumsatz Der Jahresumsatz des Anbieters ist mehr als doppelt so gross wie der Jahresumsatz des Auftrags. EK2.2 Nachweise Vom Unternehmer auf Aufforderung des Bauherrn nach Offerteingabe innert 7 Tagen zu liefernde Nachweise: - EK2.2.1: Aktueller Auszug aus dem Handelsregister - EK2.2.2: Aktueller Auszug aus dem Betreibungsregister - EK2.2.3: Aktueller Auszug Ausgleichskasse AHV / IV / EO / ALV - EK2.2.4: Aktuelle Bestätigung SUVA / ESTV Der Bauherr behält sich vor, nach Offerteingabe weitere Nachweise gemäss Art. 26 Abs. 3 BöB inzuverlangen. Allesamt nicht älter als drei Monate

3. EK3 SCHLÜSSELPERSONEN

   EK3.1 Referenz der Schlüsselpersonen Ein Referenzobjekt über abgeschlossene Arbeiten (vor max 10 Jahren) in gleichwertiger Funktion oder Stv.-Funktion mit vergleichbarer Komplexität und aus dem gleichen Fachbereich (Neubau oder Instandsetzung von Brücken oder Hangbrücken einer Verkehrsinfrastruktur mit einem Investitionsvolumen von mindestens CHF 1.0 Mio. exkl. MwSt., Arbeiten unter Verkehr ausgeführt) mit Angabe über Zeitraum, Auftragssumme, ausgeführte Arbeiten / Leistungen der Schlüsselperson (*), zur Auskunft ermächtigte Kontaktperson. (*) als Schlüsselpersonen gelten: Bauführer (mit Funktion als Verantwortlicher der Baustellenführung und Hauptansprechpartner des Bauherrn sowie der örtlichen Bauleitung). EK3.2 Nachweis Verfügbarkeit Nachweis, dass die Verfügbarkeit der Schlüsselperson (*) entspricht mindestens der erforderliche Verfügbarkeit während 12 Monaten ab Januar 2027. Detaillierte Aufzählung und Darstellung der zeitlichen Belastung an den übrigen Projekten. Mindestverfügbarkeit 30%. (*) als Schlüsselpersonen gelten: Bauführer (mit Funktion als Verantwortlicher der Baustellenführung und Hauptansprechpartner des Bauherrn sowie der örtlichen Bauleitung).

4. EK4 LEISTUNGSANTEIL UNTERAKKORDANT / SUBUNTERNEHMER

   EK4.1 Max. Leistungserbringung Maximale Leistungserbringung von Unterakkordanten / Subunternehmer von 50% Die Vergabestelle kann bei der Beurteilung der Eignungskriterien Referenzen über Subunternehmen beiziehen, sofern diese einen bedeutenden Beitrag an die Leistung beisteuern.

Criteri di aggiudicazione

1. ZK1 PREIS [40%] · Ponderazione 40 %

   Bewertungskriterien: Angebotspreis gemäss Angebotsunterlagen (ohne MWST, inklusive Rabatt).

2. ZK2 BAUZEIT [15%] · Ponderazione 15 %

   Bewertungskriterien: - Dauer der Arbeiten bis zur Abnahme des Bauwerks und zur Verkehrsfreigabe der Verkehrsfläche; - Beschreibung und Angabe der verfügbaren Reserven in Tagen; - Beschreibung der vorgesehenen Beschleunigungsmassnahmen mit Angabe des Zeitgewinns in Tagen.

3. ZK3 QUALITÄT / PLAUSIBILITÄT DES ANGEBOTS [15%] · Ponderazione 15 %

   ZK3.1 Technische Bericht [10%] Bewertungskriterien: - Analyse der aus Sicht des Anbieters auszuführenden Leistungen; - Organisation und Organigramm des Anbieters; - Organisation der Baustelleneinrichtungen, incl. Zufahrten und des detaillierte Installationsplans; - Liste der eingesetzten Maschinen und Geräte; - Beurteilung / Analyse der Verkehrsführung; - Angaben / Analyse zum Bauablauf; - Beurteilung / Kommentar zur Umsetzung eines Notfallkonzepts. ZK3.2 QM-Konzept und Risikoanalyse [5%] Bewertungskriterien: - Vorgesehenes Qualitätsmanagement bezogen auf das Projekt; - Beschreibung und Beurteilung der bestehenden Risiken.

4. ZK4 QUALITÄT DES ANBIETERS [15%] · Ponderazione 15 %

   Bewertungskriterien: Die Bewertung der Schlüsselperson (*) erfolgt auf der Grundlage eines Referenzobjekts (max. 2 A4-Seiten) und berücksichtigt dessen Vergleichbarkeit mit der im vorliegenden Ausschreibungsverfahren zu vergebende Aufgabe (Komplexität und Fachbereich). Zusätzlich werden die allgemeine Berufserfahrung, die Aus- und Weiterbildung, die Erfahrung, die fachlichen und führungsspezifischen Kompetenzen sowie die im eingereichten Lebenslauf angegebenen Funktionen innerhalb des Unternehmens berücksichtigt (Lebenslauf von maximal 2 A4-Seiten). (*) Als Schlüsselperson gilt:Bauführer (mit Funktion als Verantwortlicher der Baustellenführung und Hauptansprechpartner des Bauherrn sowie der örtlichen Bauleitung).

5. ZK5 QUALITÄT UND PLAUSIBILITÄT DES BAUPROGRAMMS MIT DEN BAUABLÄUFEN [15%] · Ponderazione 15 %

   Dieses ZK dient der Beurteilung der Qualität des Bauprogramms hinsichtlich der Planung, Organisation und Priorisierung der für die Fertigstellung der Arbeiten erforderlichen Tätigkeiten. Dabei sind die technischen und logistischen Randbedingungen der Ausführung zu berücksichtigen, insbesondere die Verkehrsführung während der Bauarbeiten Bewertungskriterien: - Beschreibung der Leistungsvorgaben hinsichtlich Personal- und Maschineneinsatz (z. B. Personalbestand, Anzahl und Grösse der Teams, Teamzusammensetzung, Arbeitszyklen, Leistungen der Hauptarbeiten usw.); - Optimierung der Termine: Definition, Vorgehensweise, Schichtarbeit, Anpassung des Bauablaufs usw.; - Erläuterung des Bauablaufs gemäss Terminprogramm (Phasen und Teilphasen), kritischer Terminpfad der Arbeiten, Identifikation der Beschaffungs- und Herstellungsfristen sowie Berücksichtigung arbeitsfreier Zeiten; - Identifikation der wichtigsten technischen und organisatorischen Meilensteine sowie Einhaltung der vertraglich festgelegten Meilensteine.