N01.06 MP-160030 - Jct Gland Neugestaltung - Tiefbauarbeiten JCT Gland inkl. PS (ID 12062)

Beschreibung

Eignungskriterien

1. Geforderte Nachweise

   1 TECHNISCHE FÄHIGKEITEN EK1.1 Referenzen des Anbieters Anforderungen: Der Anbieter muss nachweisen, dass er über die erforderlichen Fähigkeiten und Erfahrungen verfügt, um das Projekt erfolgreich durchzuführen Beweiselemente: Registerkarte EK1.1 der Angebotsunterlagen Zwei bereits ausgeführte Projekte von vergleichbarer Komplexität in den Fachbereichen (umfassender Unterhalt von Kunstbauten, Strassenbauarbeiten, Werkleitungen usw.) sind anzugeben. Dabei sind die Ausführungsdaten, die Gesamtinvestitionssumme des Projekts, die erbrachten Leistungen sowie eine Referenzperson anzugeben, die zur Erteilung von Auskünften berechtigt ist und die Qualität der vom Anbieter erbrachten Leistungen bestätigen kann. Bei Leistungen, die im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft oder als Subunternehmer erbracht wurden, hat der Anbieter die Art der von ihm ausgeführten Arbeiten sowie den prozentualen Anteil seiner Leistungen an den gesamten erbrachten Leistungen anzugeben. Diese Angaben sind in den Angebotsunterlagen einzufügen. Pro Fachbereich wird eine Referenz akzeptiert. EK1.2 Subunternehmer Anforderungen: Der Anbieter muss grundsätzlich die charakteristischen Leistungen erbringen, kann aber bis zu maximal 50 % des Wertes der geforderten Leistungen Subunternehmer beauftragen. Beweiselemente: Registerkarte EK1.2 der Angebotsunterlagen Bescheinigung in % der Leistungsanteile durch Subunternehmer 2 WIRTSCHAFTLICHE UND FINANZIELLE FÄHIGKEITEN EK2.1 Jahresumsatz Anforderungen: Die wirtschaftliche Lage des Anbieters ist sicher, beständig und ermöglicht es ihm, die Leistungen während der gesamten Vertragsdauer zu erbringen. Der Jahresumsatz des Anbieters muss mindestens das Doppelte des Auftragswerts, verteilt auf die Dauer der Leistungserbringung, betragen. Der Jahresumsatz ist ohne Mehrwertsteuer darzustellen. Bei einer Bietergemeinschaft sind der Umsatz der Partner und der kumulierte Gesamtumsatz anzugeben. Geben Sie den Umsatz des letzten Geschäftsjahres oder den Durchschnittsumsatz der letzten drei Jahre an. Beweiselemente: Registerkarte EK2.1 der Angebotsunterlagen EK2.2 Einzureichende Dokumente Anforderungen: Der Anbieter hat folgendes zu beachten: - Die Vorschriften über den Arbeitnehmerschutz und die Arbeitsbedingungen, die im Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit genannten Melde- und Bewilligungspflichten sowie die Vorschriften über die Lohngleichheit von Frauen und Männern; - Die gesetzlichen Vorschriften zum Schutz der Umwelt und zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen; - Wenn der Anbieter die ihm erteilten Aufträge oder Teile davon an Dritte weitergibt, muss er verlangen, dass diese sich schriftlich zur Einhaltung der oben genannten Vorschriften verpflichten; - Verordnung über Massnahmen im Zusammenhang mit der Lage in der Ukraine und übermitteln Informationen über ihre Identität und die Zusammensetzung ihrer Organe (SR 946.231.176.72). - Er muss die Richtigkeit seines Namens, seines Wohnsitzes sowie die Zusammensetzung seiner Organe nachweisen. Beweiselemente: - Registerkarte EK2.2 der Angebotsunterlagen: Selbstdeklaration des Anbieters - Registerkarte EK2.2 der Angebotsunterlagen: Selbstdeklaration Art. 29c Ukraine-Verordnung - Registerkarte EK2.2 der Angebotsunterlagen: Auszug des Handelsregisters EK2.3 Einzureichende Dokumente nach Offerteingabe Anforderungen: Der Anbieter muss nachweisen, dass seine wirtschaftliche Lage während der gesamten Laufzeit der Leistungen stabil ist, indem er angibt, dass: - Er nicht überschuldet oder insolvent ist, - Er seinen Verpflichtungen im Bereich der Sozialversicherungen nachkommt; - Er seine Steuerbeiträge (Quellen-, Gemeinde-, Kantons- und Bundessteuern) innerhalb der vorgeschriebenen Fristen bezahlt; - Er über eine Berufshaftpflichtversicherung verfügt, deren Höhe mindestens dem im Vertragsentwurf aufgeführten Betrag entspricht. Beweiselemente: Registerkarte EK2.3 der Angebotsunterlagen Vom Unternehmer auf Aufforderung des Bauherrn nach Offerteingabe innert 7 Tagen zu liefernde Nachweise, allesamt nicht älter als 3 Monaten : - Bescheinigung des Konkursamtes als Beweis, dass sich die Unternehmung nicht in Liquidation befindet - Auszug des Betreibungsregisters - Letzter Bericht der Revisionstelle - Nachweis der Zahlungen von AHV, IV, EO, ALV, IV, BVG sowie SUVA - Steuerbescheinigungen (Zahlung von Gemeinde-, Kantons- und direkten Bundessteuern, Mehrwertsteuer und Quellensteuern) - Gültige Versicherungsnachweise des Anbieters bzw. der Bietergemeinschaft bezüglich der Berufshaftpflichtversicherung für Schäden und Deckungssummen, wie im Vertragsentwurf angegeben 3 SCHLÜSSELPERSONEN EK3.1 Referenzen der Schlüsselperson Anforderungen: Der Anbieter hat nachzuweisen, dass die Schlüsselperson in einer gleichwertigen Funktion oder in einer Stellvertreterfunktion, über die für den erfolgreichen Abschluss des Projekts erforderlichen Kompetenzen und Erfahrungen verfügt. Als Schlüsselperson gilt der Bauführer. Beweiselemente: Der Anbieter hat die Kompetenzen und Erfahrungen der Schlüsselperson anhand eines bereits ausgeführten Projekts von vergleichbarer Komplexität nachzuweisen. Dabei sind die Funktion, der Zeitraum, die Honorarsumme des Anbieters und die Gesamtkosten des Projekts, die ausgeführten Phasen, die erbrachten Leistungen sowie die Ansprechperson(en) des bzw. der Auftraggeber(s) anzugeben, die zur Erteilung von Auskünften berechtigt sind. Registerkarte EK3.1 der Angebotsunterlagen Referenz der Schlüsselperson EK3.2 Verfügbarkeit Anforderungen: Der Anbieter muss nachweisen, dass die Schlüsselpersonen während der gesamten Leistungserbringung für dieses Projekt verfügbar und proaktiv sein werden. Die Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen für diese Ausschreibung muss in den ersten beiden Jahren der Vertragslaufzeit größer oder gleich der vom öffentlichen Auftraggeber geforderten Mindestverfügbarkeit sein. Als Schlüsselperson gilt der Bauführer. Beweiselemente: Registerkarte EK3.2 der Angebotsunterlagen Detaillierte Aufzählung und Beschreibung der zeitlichen Beschränkungen durch ihre anderen Projekte oder Aktivitäten, in denen die Schlüsselpersonen bereits geplante oder tatsächliche Verpflichtungen haben.

Zuschlagskriterien

1. ZK1 PREIS · Gewichtung 40 %

   Beweiselemente: Preisliste, Kostenvoranschlag Beurteilungselemente: Der für die Bewertung berücksichtigte Preis ist der Angebotsbetrag mit Rabatt, ohne Skonto und ohne Mehrwertsteuer, nach Kontrolle durch den Vertreter des Bauherrn und Korrektur von Rechenfehlern. Die Preisbewertung wird nach der folgenden Methode durchgeführt: Die maximale Punktzahl (5) erhält das revidierte Angebot mit dem niedrigsten Preis. Angebote, deren Preis höher als 30 % über dem niedrigsten Angebot liegt, werden mit 0 bewertet, dazwischen ist die Bewertung linear und berücksichtigt Hundertstel.

2. ZK2 QUALITÄT, PLAUSIBILITÄT DER ARBEITEN AUF DEN ARBEITSPROZESS · Gewichtung 30 %

   Beweiselemente: - Bauprogramm; - Technischer Bericht in Bezug auf das Bauprogramm; - Bauablauf. Beurteilungselemente: - Plausibilität: Übereinstimmung zwischen dem Bauprogramm und den verfügbaren Ressourcen und Mitteln; - Inhalt, Struktur und Detaillierungsgrad des Bauprogramms, insbesondere: · Instandsetzungsarbeiten an der Überführung des Anschlusses Gland; · Ausführung der Binderschicht beim Kreisel Bichette; · Ausführung der Deckschicht (gesamtes Projekt); - Eignung des Bauablaufs zur Gewährleistung einer optimalen Qualität; - Optimierung der Gesamtdauer der Bauarbeiten; - Qualität und Klarheit der Unterlagen.

3. ZK3 QUALITÄT DES ANBIETERS: ERFAHRUNG DER SCHLÜSSELPERSONEN · Gewichtung 15 %

   Beweiselemente: - Referenzen der Schlüsselperson – Bauführer – in einer vergleichbaren Funktion bei einem Projekt von vergleichbarer Komplexität. Lebenslauf der Schlüsselpersonen (Diplome, Bescheinigungen, Referenzprojekte, ausgeführte Phasen, beruflicher Werdegang). Beurteilungselemente: - Grund - und Weiterbildung. - Erfahrung: Anzahl Jahre Berufserfahrung in den für das Projekt relevanten Bereichen, Eignung der Referenzprojekte im Hinblick auf den vorliegenden Auftrag, ausgeübte Funktionen bei den Referenzprojekten. Qualität der bei den Referenzprojekten erbrachten Leistungen.

4. ZK4 QUALITÄT / PLAUSIBILITÄT DES ANGEBOTS · Gewichtung 15 %

   Beweiselemente: - Technischer Rapport und Ausführungsverfahren; - Pläne der Installation der Baustelle - Organigramm; - Lebensläufe der im Organigramm aufgeführten verantwortlichen Personen; - Analyse der projektspezifischen Risiken (maximal 5 Risiken). Beurteilungselemente: Technischer Rapport und Ausführungsverfahren : - Zweckmässigkeit der Ausführungsverfahren, insbesondere: · Instandsetzungsarbeiten an der Überführung des Anschlusses Gland; · Ausführung der Binderschicht beim Kreisel Bichette; · Ausführung der Deckschicht (gesamtes Projekt). Pläne der Installation der Baustelle - Vollständigkeit der Installationen - Angemessenheit des Verfahrens zur Behandlung von Baustellenabwasser Organigramm: - Relevanz und Angemessenheit der Organisation, einschließlich der Eignung der im Organigramm benannten Personen; Analyse der projektspezifischen Risiken (maximal 5 Risiken): - Relevanz projektspezifischer Risiken; - Angemessenheit der vorgeschlagenen Maßnahmen zur Beseitigung oder Verringerung der Risiken sowie Benennung der für die Maßnahmen Verantwortlichen. Für alle Beweise: - Klarheit der Dokumente