Construction and installation · Civil engineering works
Le Vaud Village Crossing - Civil Engineering Works
Machine-translated
7 days left
Canton VDCommune de Le VaudPublished 14.10.2026Open procedure
Open · 22 days left
- Construction and installation
N01.06 MP-160030 - Jct Gland redesign - Civil engineering works JCT Gland incl. PS (ID 12062)
At a glance
- 03.12.2026, 23:5922 days left
- Construction and installation
- Open procedure
Is a bid worth it?
With a free profile, TEXFY checks this tender against your services and cantons: a relevance grade from A to E and a recommendation with reasons.
TEXFY assessment: Risks and notes
Bid languageNote
The bid must be in German, French, Italian.
References requiredNote
For eligibility you need comparable reference projects. Check number, age and size.
Securities per contractGood to know
Whether a surety or guarantee is needed is set out in the contract or the documents. Check there.
3 more notes
Subcontracting limitedGood to know
The publication limits subcontracting, for example by share or by requiring consent.
Paper onlyGood to know
Submission by post or in person. Allow for delivery and check whether the postmark or receipt counts.
No variantsGood to know
Only the requested bid counts; your own alternative solutions are not allowed.
What is being procured?
Scope of work
Der vorliegende Auftrag betrifft die Umgestaltung des Anschlusses Gland an der N01 sowie des Kreisverkehrs Bichette.
Der Baubereich erstreckt sich über rund 600 m und umfasst:
· Den Abschnitt der Route de Gland (RC 26 B-P) in Vich zwischen dem Kreisverkehr zur Zufahrt des Geschäftsbereichs und dem Kreisverkehr „Bichette“ (einschliesslich letzterem);
· Den nördlichen Abschnitt der Avenue du Mont-Blanc (RC 31 B-P) bis zum Kreisverkehr Rue du Borgeaud in Gland (nicht inbegriffen);
· Die Instandsetzung des Überführungsbauwerks am Anschluss Gland;
· Die Umgestaltung der Kreuzungen und Autobahnrampen.
Das Projekt wird gemeinsam vom ASTRA und der DGMR geleitet.
Key facts, codes and options
Key facts, codes and options
- Type of contract
- Construction and installation
- Type of construction
- Civil engineering
- Construction service
- Execution
- Procedure
- Open procedure
- Trades
- Not evident from the available publication data.
- CPV
- CPV 45112500 – Earthmoving work
- CPV 45220000 – Engineering works and construction works
- CPV 45221119 – Bridge renewal construction work
- CPV 45233125 – Road junction construction work
- CPV 45233128 – Roundabout construction work
- CPV 45233130 – Construction work for highways
- CPV 45233220 – Surface work for roads
- Options
- Not provided for
- Variants
- Not admitted
- Pauschal- und Globalangebote und/oder Angebote mit Zeitmitteltarif werden ausgeschlossen.
- Partial offers
- Not admitted
- Die Angebote sind vollständig ausgefüllt einzureichen.
- Abänderungen am Angebotstext sind nicht zulässig
- Teilangebote sind ungültig und scheiden aus der Bewertung aus.
TEXFY assessment: Products, installations, quantities, technical specifications and exclusions are not structured fields of the publication. TEXFY does not analyse the free text on them: check the original text and the tender documents.
Dates
- Published
- 14.10.2026
- Documents available
- 14.10.2026 to 03.12.2026
- Questions untilpast
- 06.11.2026
Die Fragen müssen in deutscher, französischer, italienischer Sprache auf anonymer Art im Forum simap.ch der entsprechenden Ausschreibung gestellt werden. Die Antworten werden ausschliesslich über diese Plattform bis zum 16.11.2026. beantwortet. Das Herunterladen der Antworten liegt unter der Verantwortung des Anbieters. Es wird keine Warnung gesendet. Fragen die nach der Eingabefrist eingereicht werden, werden nicht beantwortet.
- Submission deadlinenext
- 03.12.2026, 23:59
- Opening of bids
- 10.12.2026, not public
Das Datum der Offertenöffnung ist provisorisch. Die Offertenöffnung ist nicht öffentlich. Die Anbieter erhalten ein anonymisiertes Offertöffnungsprotokoll der Angebote.
- Bid valid
- 365 days after the deadline
- Contract
- 17.01.2028 to 31.12.2030
- Execution
- 17.01.2028 to 05.08.2030
Site visit
Eine Begehung vor Ort ist nicht vorgesehen.
Submission & documents
By post or delivery in person
Office fédéral des routes OFROU, Division Infrastructure routière Ouest, filiale Estavayer-le-LacN01.06 MP-160030 - ID12062 - Ne pas ouvrir, documents d’appel d’offresRoute de la Gare 931470 Estavayer-le-LacSource: simap data
Special submission route
Vollständiges Dossier in Papierform und elektronisch auf einem USB Datenträger (zweifach) in einem verschlossenen Umschlag mit Angabe der offiziellen Projektbezeichnung und Nummer mit dem Vermerk «Nicht öffnen – Offertenunterlagen».
Bei Einreichung auf dem Postweg (mindestens A-Post oder PostPac Priority), ist der Poststempel oder Strichcodebeleg einer schweizerischen Poststelle oder ausländischen Poststelle, die offiziell anerkannt ist, entscheidend ob die Frist eingehalten wurde. (Firmenfrankaturen gelten nicht als Poststempel).
Bei einer eigenhändigen Abgabe muss das Dossier fristgerecht während den Öffnungszeiten (Montag bis Donnerstag: 8h00 - 12h00 und 13h30 - 17h00. Freitag: 8h00 - 12h00 und 13h30 - 16h00) beim Empfangsschalter an der erwähnten Adresse der Beschaffungsstelle, gegen Ausstellung einer Empfangsbestätigung des ASTRA eingereicht werden.
Übergabe an eine diplomatische oder konsularische Vertretung der Schweiz:
Ausländische Anbieter können ihr Angebot bis spätestens am oben erwähnten Abgabetermin einer diplomatischen oder konsularischen Vertretung der Schweiz in ihrem Land, während den Öffnungszeiten gegen Ausstellung einer Empfangsbestätigung, übergeben. Die Anbieter sind in diesem Fall verpflichtet, die Empfangsbestätigung vor dem Abgabetermin per E-Mail der Beschaffungsstelle zu senden.
Die Anbieterin bzw. der Anbieter hat in jedem Fall den Beweis für die Rechtzeitigkeit der Angebotseinreichung sicherzustellen. Verspätete Angebote werden nicht mehr berücksichtigt und werden an den Absender ungeöffnet zurückgesandt.
Auf Angebote, die per E-Mail oder Fax zugestellt werden, wird nicht eingegangen. Diese Angebote erscheinen nicht auf dem Offertenöffnungsprotokoll und werden nicht bewertet.
Source: simap data
- Documents on simap.ch (after signing in)
- German, French, Italian
- French
- Free of charge
Die unten genannten Dokumente können auf simap.ch bis zur Frist für die Einreichung des Angebots heruntergeladen werden:
P0_Cahier d’offre
P1_Modèle de contrat
P2_Code de conduite OFROU
P3_Instructions comportement sur RN
P4_Schéma de calcul SSE
P5_Série des prix
P6_Analyse des articles CAN
P7_Conditions particulières
P8_Dossier technique
P9_Autres documents du MO
P10_Liste de fournitures et matériaux
P11_Formulaire de transfert de prix- Through the question forum on simap.ch (registration as a bidder required). Go to the official tender (simap.ch, opens in a new tab)
Participation & award
Not given: The publication contains nothing on thisNot in the publication data: Documents to submit.
Participation & suitability
1 eligibility criterion
Geforderte Nachweise
TEXFY assessment: What this means: Personnel – how qualified and experienced the people carrying out the contract are, such as the project manager.
1 TECHNISCHE FÄHIGKEITEN
EK1.1 Referenzen des Anbieters
Anforderungen:
Der Anbieter muss nachweisen, dass er über die erforderlichen Fähigkeiten und Erfahrungen verfügt, um das Projekt erfolgreich durchzuführen
Beweiselemente:
Registerkarte EK1.1 der Angebotsunterlagen
Zwei bereits ausgeführte Projekte von vergleichbarer Komplexität in den Fachbereichen (umfassender Unterhalt von Kunstbauten, Strassenbauarbeiten, Werkleitungen usw.) sind anzugeben. Dabei sind die Ausführungsdaten, die Gesamtinvestitionssumme des Projekts, die erbrachten Leistungen sowie eine Referenzperson anzugeben, die zur Erteilung von Auskünften berechtigt ist und die Qualität der vom Anbieter erbrachten Leistungen bestätigen kann.
Bei Leistungen, die im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft oder als Subunternehmer erbracht wurden, hat der Anbieter die Art der von ihm ausgeführten Arbeiten sowie den prozentualen Anteil seiner Leistungen an den gesamten erbrachten Leistungen anzugeben.
Diese Angaben sind in den Angebotsunterlagen einzufügen.
Pro Fachbereich wird eine Referenz akzeptiert.
EK1.2 Subunternehmer
Anforderungen:
Der Anbieter muss grundsätzlich die charakteristischen Leistungen erbringen, kann aber bis zu maximal 50 % des Wertes der geforderten Leistungen Subunternehmer beauftragen.
Beweiselemente:
Registerkarte EK1.2 der Angebotsunterlagen
Bescheinigung in % der Leistungsanteile durch Subunternehmer
2 WIRTSCHAFTLICHE UND FINANZIELLE FÄHIGKEITEN
EK2.1 Jahresumsatz
Anforderungen:
Die wirtschaftliche Lage des Anbieters ist sicher, beständig und ermöglicht es ihm, die Leistungen während der gesamten Vertragsdauer zu erbringen. Der Jahresumsatz des Anbieters muss mindestens das Doppelte des Auftragswerts, verteilt auf die Dauer der Leistungserbringung, betragen.
Der Jahresumsatz ist ohne Mehrwertsteuer darzustellen.
Bei einer Bietergemeinschaft sind der Umsatz der Partner und der kumulierte Gesamtumsatz anzugeben.
Geben Sie den Umsatz des letzten Geschäftsjahres oder den Durchschnittsumsatz der letzten drei Jahre an.
Beweiselemente:
Registerkarte EK2.1 der Angebotsunterlagen
EK2.2 Einzureichende Dokumente
Anforderungen:
Der Anbieter hat folgendes zu beachten:
- Die Vorschriften über den Arbeitnehmerschutz und die Arbeitsbedingungen, die im Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit genannten Melde- und Bewilligungspflichten sowie die Vorschriften über die Lohngleichheit von Frauen und Männern;
- Die gesetzlichen Vorschriften zum Schutz der Umwelt und zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen;
- Wenn der Anbieter die ihm erteilten Aufträge oder Teile davon an Dritte weitergibt, muss er verlangen, dass diese sich schriftlich zur Einhaltung der oben genannten Vorschriften verpflichten;
- Verordnung über Massnahmen im Zusammenhang mit der Lage in der Ukraine und übermitteln Informationen über ihre Identität und die Zusammensetzung ihrer Organe (SR 946.231.176.72).
- Er muss die Richtigkeit seines Namens, seines Wohnsitzes sowie die Zusammensetzung seiner Organe nachweisen.
Beweiselemente:
- Registerkarte EK2.2 der Angebotsunterlagen: Selbstdeklaration des Anbieters
- Registerkarte EK2.2 der Angebotsunterlagen: Selbstdeklaration Art. 29c Ukraine-Verordnung
- Registerkarte EK2.2 der Angebotsunterlagen: Auszug des Handelsregisters
EK2.3 Einzureichende Dokumente nach Offerteingabe
Anforderungen:
Der Anbieter muss nachweisen, dass seine wirtschaftliche Lage während der gesamten Laufzeit der Leistungen stabil ist, indem er angibt, dass:
- Er nicht überschuldet oder insolvent ist,
- Er seinen Verpflichtungen im Bereich der Sozialversicherungen nachkommt;
- Er seine Steuerbeiträge (Quellen-, Gemeinde-, Kantons- und Bundessteuern) innerhalb der vorgeschriebenen Fristen bezahlt;
- Er über eine Berufshaftpflichtversicherung verfügt, deren Höhe mindestens dem im Vertragsentwurf aufgeführten Betrag entspricht.
Beweiselemente:
Registerkarte EK2.3 der Angebotsunterlagen
Vom Unternehmer auf Aufforderung des Bauherrn nach Offerteingabe innert 7 Tagen zu liefernde Nachweise, allesamt nicht älter als 3 Monaten :
- Bescheinigung des Konkursamtes als Beweis, dass sich die Unternehmung nicht in Liquidation befindet
- Auszug des Betreibungsregisters
- Letzter Bericht der Revisionstelle
- Nachweis der Zahlungen von AHV, IV, EO, ALV, IV, BVG sowie SUVA
- Steuerbescheinigungen (Zahlung von Gemeinde-, Kantons- und direkten Bundessteuern, Mehrwertsteuer und Quellensteuern)
- Gültige Versicherungsnachweise des Anbieters bzw. der Bietergemeinschaft bezüglich der Berufshaftpflichtversicherung für Schäden und Deckungssummen, wie im Vertragsentwurf angegeben
3 SCHLÜSSELPERSONEN
EK3.1 Referenzen der Schlüsselperson
Anforderungen:
Der Anbieter hat nachzuweisen, dass die Schlüsselperson in einer gleichwertigen Funktion oder in einer Stellvertreterfunktion, über die für den erfolgreichen Abschluss des Projekts erforderlichen Kompetenzen und Erfahrungen verfügt.
Als Schlüsselperson gilt der Bauführer.
Beweiselemente:
Der Anbieter hat die Kompetenzen und Erfahrungen der Schlüsselperson anhand eines bereits ausgeführten Projekts von vergleichbarer Komplexität nachzuweisen. Dabei sind die Funktion, der Zeitraum, die Honorarsumme des Anbieters und die Gesamtkosten des Projekts, die ausgeführten Phasen, die erbrachten Leistungen sowie die Ansprechperson(en) des bzw. der Auftraggeber(s) anzugeben, die zur Erteilung von Auskünften berechtigt sind.
Registerkarte EK3.1 der Angebotsunterlagen
Referenz der Schlüsselperson
EK3.2 Verfügbarkeit
Anforderungen:
Der Anbieter muss nachweisen, dass die Schlüsselpersonen während der gesamten Leistungserbringung für dieses Projekt verfügbar und proaktiv sein werden. Die Verfügbarkeit der Schlüsselpersonen für diese Ausschreibung muss in den ersten beiden Jahren der Vertragslaufzeit größer oder gleich der vom öffentlichen Auftraggeber geforderten Mindestverfügbarkeit sein.
Als Schlüsselperson gilt der Bauführer.
Beweiselemente:
Registerkarte EK3.2 der Angebotsunterlagen
Detaillierte Aufzählung und Beschreibung der zeitlichen Beschränkungen durch ihre anderen Projekte oder Aktivitäten, in denen die Schlüsselpersonen bereits geplante oder tatsächliche Verpflichtungen haben.
Alle wirtschaftlich und technisch leistungsfähigen Firmen, die nachfolgende Eignungsnachweise erbringen, sind aufgerufen, ein Angebot in CHF zu unterbreiten:
Technische Fähigkeiten
Wirtschaftliche und finanzielle Fähigkeiten
Schlüsselpersonen
Die Eignungskriterien müssen nicht vom einzelnen Anbieter, sondern von der Gemeinschaft erfüllt werden, ausser wenn sich ein Kriterium, bspw. die Zertifizierung, ausdrücklich auf die einzelnen Anbieter bezieht.
Die nachfolgenden Eignungsnachweise / Bestätigungen müssen zusammen mit den vorgegebenen Angebotsunterlagen eingereicht werden, da ansonsten nicht auf das Angebot eingegangen werden kann.
Die Anbieter werden gebeten, die Hinweise im Angebotsheft, das mit den Ausschreibungsunterlagen ausgehändigt wird, bezüglich der einzureichenden Nachweise und zur Anordnung dieser Nachweise zu befolgen.
Award criteria
ZK1 PREIS
40 %Price criterion
TEXFY assessment: What this means: Price – what your offer costs. Usually the cheapest offer gets full points, more expensive ones fewer.
Beweiselemente:
Preisliste, Kostenvoranschlag
Beurteilungselemente:
Der für die Bewertung berücksichtigte Preis ist der Angebotsbetrag mit Rabatt, ohne Skonto und ohne Mehrwertsteuer, nach Kontrolle durch den Vertreter des Bauherrn und Korrektur von Rechenfehlern.
Die Preisbewertung wird nach der folgenden Methode durchgeführt:
Die maximale Punktzahl (5) erhält das revidierte Angebot mit dem niedrigsten Preis. Angebote, deren Preis höher als 30 % über dem niedrigsten Angebot liegt, werden mit 0 bewertet, dazwischen ist die Bewertung linear und berücksichtigt Hundertstel.
ZK2 QUALITÄT, PLAUSIBILITÄT DER ARBEITEN AUF DEN ARBEITSPROZESS
30 %
TEXFY assessment: What this means: Plausibility – whether the price and the service of your offer fit together convincingly.
Beweiselemente:
- Bauprogramm;
- Technischer Bericht in Bezug auf das Bauprogramm;
- Bauablauf.
Beurteilungselemente:
- Plausibilität: Übereinstimmung zwischen dem Bauprogramm und den verfügbaren Ressourcen und Mitteln;
- Inhalt, Struktur und Detaillierungsgrad des Bauprogramms, insbesondere:
· Instandsetzungsarbeiten an der Überführung des Anschlusses Gland;
· Ausführung der Binderschicht beim Kreisel Bichette;
· Ausführung der Deckschicht (gesamtes Projekt);
- Eignung des Bauablaufs zur Gewährleistung einer optimalen Qualität;
- Optimierung der Gesamtdauer der Bauarbeiten;
- Qualität und Klarheit der Unterlagen.
ZK3 QUALITÄT DES ANBIETERS: ERFAHRUNG DER SCHLÜSSELPERSONEN
15 %
TEXFY assessment: What this means: Personnel – how qualified and experienced the people carrying out the contract are, such as the project manager.
Beweiselemente:
- Referenzen der Schlüsselperson – Bauführer – in einer vergleichbaren Funktion bei einem Projekt von vergleichbarer Komplexität.
Lebenslauf der Schlüsselpersonen (Diplome, Bescheinigungen, Referenzprojekte, ausgeführte Phasen, beruflicher Werdegang).
Beurteilungselemente:
- Grund - und Weiterbildung.
- Erfahrung: Anzahl Jahre Berufserfahrung in den für das Projekt relevanten Bereichen, Eignung der Referenzprojekte im Hinblick auf den vorliegenden Auftrag, ausgeübte Funktionen bei den Referenzprojekten. Qualität der bei den Referenzprojekten erbrachten Leistungen.
ZK4 QUALITÄT / PLAUSIBILITÄT DES ANGEBOTS
15 %
TEXFY assessment: What this means: Plausibility – whether the price and the service of your offer fit together convincingly.
Beweiselemente:
- Technischer Rapport und Ausführungsverfahren;
- Pläne der Installation der Baustelle
- Organigramm;
- Lebensläufe der im Organigramm aufgeführten verantwortlichen Personen;
- Analyse der projektspezifischen Risiken (maximal 5 Risiken).
Beurteilungselemente:
Technischer Rapport und Ausführungsverfahren :
- Zweckmässigkeit der Ausführungsverfahren, insbesondere:
· Instandsetzungsarbeiten an der Überführung des Anschlusses Gland;
· Ausführung der Binderschicht beim Kreisel Bichette;
· Ausführung der Deckschicht (gesamtes Projekt).
Pläne der Installation der Baustelle
- Vollständigkeit der Installationen
- Angemessenheit des Verfahrens zur Behandlung von Baustellenabwasser
Organigramm:
- Relevanz und Angemessenheit der Organisation, einschließlich der Eignung der im Organigramm benannten Personen;
Analyse der projektspezifischen Risiken (maximal 5 Risiken):
- Relevanz projektspezifischer Risiken;
- Angemessenheit der vorgeschlagenen Maßnahmen zur Beseitigung oder Verringerung der Risiken sowie Benennung der für die Maßnahmen Verantwortlichen.
Für alle Beweise:
- Klarheit der Dokumente
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden.
Bewertung anderen Zuschlagskriterien als den Preis:
Die Bewertung wird immer in Form von Noten angegeben 0 - 5
0 Nicht beurteilbar /==/ Keine Angabe
1 Sehr schlecht erfüllt /==/ ungenügende, unvollständige Angaben
2 Schlecht erfüllt /==/ Angaben ohne ausreichenden Projektbezug
3 Erfüllt /==/ Den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend
4 Gut erfüllt /==/ Qualitativ gut
5 Sehr gut erfüllt /==/ Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer Gewichtung. Die Maximalpunktzahl ist : 5 (Höchste Note) x 100 = 500 Punkte.
Conditions
12 conditions
- Bidding consortia
- Allowed
Unter folgenden Bedingungen zugelassen:
- Die Bietergemeinschaft ist unter einer einfachen Gesellschaft eingegangen.
- Die Bietergemeinschaft zeigt auf, welches Mitglied das Projekt leitet, wer die technische Verantwortung und die finanzielle Führung übernimmt.
- Die Bietergemeinschaft erwähnt die Mitwirkung in % von jedem Mitglied. Die Subunternehmer werden in dieser Auf-teilung nicht berücksichtigt.
- Kein Mitglied der Arbeitsgemeinschaft kann weder im Angebot noch während der Ausführung der Leistungen als Subunternehmer in Betracht gezogen werden.
- Nach der Abgabe des Angebots kann die Aufteilung der Mitglieder nicht mehr angepasst werden.
- Mehrfachbewerbungen von Anbietern in Bietergemeinschaften sind nicht zugelassen.Das nicht respektieren der erwähnten Bedingungen kann zum Ausschluss des Angebotes führen.
- Subcontractors
- Allowed
Zugelassen, maximale Leistungserbringung durch den Subunternehmer 50 %.
Die Teilnahme von Subunternehmern an mehreren Angeboten ist zulässig.
Angaben betreffend Subunternehmer werden mitbewertet. Die charakteristische Leistung ist grundsätzlich vom Auftragnehmer zu erbringen.
Eine umfassende Liste der Subunternehmer muss zwingend beigelegt werden. - Contract extension
- Possible
Beschreibung der Verlängerung: Die Anfangs- und Enddaten sind provisorisch. Eine Vertragsverlängerung kommt dann zum Tragen, wenn die erforderliche Kreditfreigabe, die Fristen für die Genehmigungsverfahren und/oder unvorhergesehene Umstände dies erfordern.
- Dialogue
- Not provided for
- Securities and guarantees
Gemäss Ziffer 5 der Vertragsurkunde
- Terms of payment
Zahlungen erfolgen ausschliesslich in Schweizer Franken [CHF].
Zahlungsfrist: 30 Tage- Costs included in the bid price
Die Vergütung und die Preise umfassen sämtliche Leistungen, die in den Ausschreibungsunterlagen genannt und zur Vertragserfüllung notwendig sind.
Die Umlagerung von Einheitspreisen in Globalpositionen wie zum Beispiel die Baustelleneinrichtungen ist strikt verboten.
Einheitspreise der Baustelleneinrichtungen: Die Angebote müssen derart erstellt werden, dass die Kosten den entsprechenden Positionen im Leistungsverzeichnis zugeordnet sind. Der Transfer von in den Einheitspreisen enthaltenen Kosten ist untersagt, insbesondere zwischen Positionen des Leistungsverzeichnisses und den Baustelleninstallationen. Angebote die unerlaubten Kostenelemente enthalten, können vom Vergabeverfahren ausgeschlossen werden.
Der Anbieter muss alle Positionen des Leistungsverzeichnisses ausfüllen; er gibt null (0) an für alle Positionen, bei denen er ausdrücklich darauf verzichtet, einen Betrag anzugeben und später eine Vergütung für die betreffende Leistung zu verlangen. Angaben wie "Keine" oder "Null" oder das Fehlen der Angabe einer Zahl werden als gleichwertig mit null (0) angesehen. Alle Positionen mit einem Wert von null (0) oder weniger als null (0) (falls in den besonderen Bedingungen zugelassen) müssen im technischen Bericht des Anbieters glaubhaft begründet werden. Ist dies nicht der Fall, kann das Angebot vom Zuschlagsverfahren ausgeschlossen werden.
Die Aufsichts- und Führungskosten sowie die Kosten des Zeitaufwands für den Personaltransport dürfen nicht in den Baustelleneinrichtungskosten enthalten sein, sondern müssen gemäss Kalkulationsschema des SBV in den Einheitspreisen enthalten sein.
Gleichermassen müssen alle Endkostenzuschläge wie beispielsweise die technische und die kaufmännische Leitung, die Baustellenführung sowie die Finanzkosten im Kalkulationsschema des SBV in den entsprechenden Rubriken erfasst sein. Diese Kosten dürfen auf keinen Fall in den Baustelleneinrichtungen enthalten sein.
- Terms and conditions
Gemäss dem geplanten Vertragsentwurf und den Erläuterungen in der Leistungsbeschreibung.
- Other requirements
Ausschluss
Angebote der Firma Sensor Elektronic GmbH, Adlikerstrasse 79, 8105 Regensdorf oder Angebote, an welchen sich die Sensor Elektronic GmbH in irgendeiner Weise beteiligt, sei es in Bietergemeinschaft, sei es als Subunternehmerin oder Lieferantin, werden gestützt auf Art. 44 Abs. 1 lit. h BöB vom Beschaffungsverfahren ausgeschlossen.Angebote der Firma Marcel Gurtner Automation, Udelbodenstrasse 9, 6014 Luzern, CHE-169.723.675 oder Angebote, an welchen sich die Marcel Gurtner Automation in irgendeiner Weise beteiligt, sei es in Bietergemeinschaft, sei es als Subunternehmerin oder Lieferantin, werden gestützt auf Art. 44 Abs. 1 lit. h BöB vom Beschaffungsverfahren ausgeschlossen.
- Previously involved bidders
-
- Bidders from states outside the WTO agreement
Keine
Conditions of participation
Criterion 1
TEXFY assessment: What this means: Schedule – whether your timetable meets the deadlines and is realistic.
Die Anbieter werden gebeten, die Ausschreibungsunterlagen zu verwenden, um die Beweiselemente zu ordnen.
1. Vergütung der Angebote, Rückgabe der Unterlagen
Die Ausarbeitung der Angebote wird nicht vergütet. Die Angebotsunterlagen werden nicht zurückgegeben.
2. Vorbehalt
Die Ausschreibung und die genannten Termine erfolgen vorbehaltlich der Beschaffungs- bzw. Umsetzungsreife des Projekts sowie die Verfügbarkeit der Kredite.
3. Ausschluss, Vorbefassung
Keine.
4. Bereinigung der Angebote
Der Auftraggeber behält sich das Recht vor Angebote unter strikter Berücksichtigung der Bedingungen gemäss Artikel 39 des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen zu berichtigen (SR 172.056.1 – BöB)
5. Bewertung der Angebote
Gemäss Artikel 40 der BöB: Da die Prüfung und Bewertung der Angebote einen erheblichen Aufwand fordert, behält sich die Auftraggeberin das Recht vor, alle Angebote auf der Grundlage der eingereichten Unterlagen einer ersten Prüfung zu unterziehen. Auf dieser Grundlage wählt sie mindestens die drei bestrangierten Angebote aus und unter-zieht eine umfassende Prüfung und Bewertung.
6. Einhaltung des Arbeitsrechts
Die Vergabebehörde vergibt öffentliche Aufträge in der Schweiz nur an Bieter, die garantieren, dass die Bestimmungen über den Arbeitnehmerschutz, die Arbeitsbedingungen und die Lohngleichheit zwischen Männern und Frauen eingehalten werden.
Official source
Go to the official tender(simap.ch, opens in a new tab)
- simap project number
- 45505
- Publication number
- 45505-01
- Covered by international agreements
- Yes
- Notice of legal remedies
ShowHide
Gegen diese Verfügung kann gemäss Art. 56 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) innert 20 Tagen seit Eröffnung schriftlich Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift der beschwerdeführenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten. Eine Kopie der vorliegenden Verfügung und vorhandene Beweismittel sind beizulegen.
Die Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) über den Fristenstillstand finden gemäss Art. 56 Abs. 2 BöB keine Anwendung.
More in the guide
Report a data error
Is something on this page wrong, missing or badly translated? We check every report. We correct our own classification and translations ourselves; what simap publishes can only be changed by the contracting authority.