N00.F2 MP-260006 - F2 Route / Environment Valais - Maintenance marking Valais 2027 - 2032 (ID 12225)

Description

Original language: German

Suitability criteria

1. Eignungskriterien

   EK1 TECHNISCHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT EK2 WIRTSCHAFTLICHE / FINANZIELLE LEISTUNGSFÄHIGKEIT EK3 SCHLÜSSELPERSON EK4 LEISTUNGSANTEIL UNTERAKKORDANT / SUBUNTERNEHMER Die Eignungskriterien müssen nicht vom einzelnen Anbieter, sondern von der Gemeinschaft erfüllt werden, ausser wenn sich ein Kriterium, bspw. die Zertifizierung, ausdrücklich auf die einzelnen Anbieter bezieht.

   Proof: Die nachfolgenden Eignungsnachweise / Bestätigungen müssen zusammen mit den vorgegebenen Angebotsunterlagen eingereicht werden, da ansonsten nicht auf das Angebot eingegangen werden kann. EK1 TECHNISCHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT EK1.1 Referenz des Anbieters Ein Referenzobjekt über abgeschlossene Arbeiten mit vergleichbarer Komplexität (Nationalstrasse) und aus dem gleichen Fachbereich, Honororvolumen CHF >150'000 exkl. MWST mit Angabe von Zeitraum, Auftragssumme, ausgeführte Arbeiten / Leistungen des Anbieters, Referenzperson beim Auftraggeber mit Telefonnummer. Im Fall von Holdings werden nur die Referenzen derjenigen Firma angerechnet, die sich um den Auftrag bewirbt. EK2 WIRTSCHAFTLICHE / FINANZIELLE LEISTUNGSFÄHIGKEIT EK2.1 Jahresumsatz Der Jahresumsatz des Anbieters ist mehr als doppelt so gross wie der Jahresumsatz des Auftrags. EK2.2 Nachweise Vom Unternehmer auf Aufforderung des Bauherrn nach Offerteingabe innert 7 Tagen zu liefernde Nachweise: - EK2.2.1: Aktueller Auszug aus dem Handelsregister - EK2.2.2: Aktueller Auszug aus dem Betreibungsregister - EK2.2.3: Aktueller Auszug Ausgleichskasse AHV / IV / EO / ALV - EK2.2.4: Aktuelle Bestätigung SUVA / ESTV Der Bauherr behält sich vor, nach Offerteingabe weitere Nachweise gemäss Art. 26 Abs. 3 BöB inzuverlangen. Allesamt nicht älter als drei Monate EK3 SCHLÜSSELPERSON EK3.1 Referenz der Schlüsselperson Ein Referenzobjekt über abgeschlossene Arbeiten in gleichwertiger Funktion oder Stv.-Funktion mit vergleichbarer Komplexität (Nationalstrasse) und aus dem gleichen Fachbereich, Honorarvolumen CHF >150'000 exkl. MWST mit Angabe über Zeitraum, Auftragssumme, ausgeführte Arbeiten / Leistungen der Schlüsselperson (*), zur Auskunft ermächtigte Kontaktperson. (*) als Schlüsselperson gilt: Projektleiter*in EK4 LEISTUNGSANTEIL UNTERAKKORDANT / SUBUNTERNEHMER EK4.1 Max. Leistungserbringung Maximale Leistungserbringung von Unterakkordanten / Subunternehmer von 50% Die Vergabestelle kann bei der Beurteilung der Eignungskriterien Referenzen über Subunternehmen beiziehen, sofern diese einen bedeutenden Beitrag an die Leistung beisteuern.

Award criteria

1. ZK1 PREIS · Weighting 40 %

   Preis

2. ZK2 BAUZEIT · Weighting 15 %

   Die Verfügbarkeit der Nationalstrasse ist dem Auftraggeber ein grosses Anliegen. Verkehrsbehinderungen infolge der Unterhaltsmarkierungsarbeiten sollen möglichst kurz gehalten werden. Stichworte: o Dauer der Arbeiten pro Nationalstrassenabschnitt o Optimierung der Arbeitszeit o Anzahl Equipen

3. ZK3 QUALITÄT / PLAUSIBILITÄT DES ANGEBOTS · Weighting 15 %

   ZK3.1 Technischer Bericht (10%) Technischer Bericht (max. 4 Seiten A4) des Unternehmers umfassen: - Aufgabenanalyse Arbeiten aus Sicht des Anbieters - Organisation und Organigramm des Anbieters - Beurteilung / Analyse Verkehrsführung - Angaben / Analyse Bauablauf im Bezug Tag- und Nachtarbeiten - Beurteilung / Kommentar Umsetzung Notfallkonzept ZK3.2 Organisation der Baustelleneinrichtung, QM-Konzept, Risikoanalyse (5%) - Leistung der Maschinen, Anzahl Maschinen, Geräteeinsatz auf NS 1./2. und 3. Klasse - QM-Konzept - Risikoanalyse

4. ZK4 QUALITÄT DES ANBIETERS · Weighting 15 %

   Ein Referenzobjekt über abgeschlossene Arbeiten in gleichwertiger Funktion oder Stv.-Funktion mit vergleichbarer Komplexität (Nationalstrasse) und aus dem gleichen Fachbereich, Honorarvolumen CHF >150'000 exkl. MWST mit Angabe über Zeitraum, Auftragssumme, ausgeführte Arbeiten / Leistungen der Schlüsselperson, zur Auskunft ermächtigte Kontaktperson. ZK4.1: Referenz Schlüsselperson (Projektleiter*in) (10%) Für die Bewertung der Schlüsselperson wird neben dem eingereichten Referenzobjekt, auch der CV, die Aus- und Weiterbildung, sowie die Erfahrung mitbewertet. ZK4.2: Referenz Schlüsselperson (Projektleiter*in Stv) (5%) Für die Bewertung der Schlüsselperson wird neben dem eingereichten Referenzobjekt, auch der CV, die Aus- und Weiterbildung, sowie die Erfahrung mitbewertet.

5. ZK5 QUALITÄT UND PLAUSIBILITÄT DES BAUPROGRAMMS MIT DEN BAUABLÄUFEN · Weighting 15 %

   - Maschinen- Personaleinsatz, Arbeitszyklen - Terminoptimierung - Reserven, Beschleunigungsmassnahmen - Bauablauf