- Supply
Alpine Rhine: Stone deliveries for the maintenance of the placed rock revetment, Winter 2027/28
- Procuring office
- Rheinunternehmen
At a glance
- 27.01.2027, 16:3077 days left
- Supply
- Open procedure
Is a bid worth it?
With a free profile, TEXFY checks this tender against your services and cantons: a relevance grade from A to E and a recommendation with reasons.
TEXFY assessment: Risks and notes
Bid languageNote
The bid must be in German.
Online via simap onlyGood to know
Bids are submitted on simap.ch; you need a bidder account there.
No variantsGood to know
Only the requested bid counts; your own alternative solutions are not allowed.
What is being procured?
Scope of work
The procurement object consists of the delivery of approximately 40000 tons of block stones (size: 1.0 - 2.0 tons).
Key facts, codes and options
Key facts, codes and options
- Type of contract
- Supply
- Type of supply
- Purchase
- Procedure
- Open procedure
- Trades
- Not evident from the available publication data.
- CPV
- CPV 44111600 – Blocks
- Options
- Not provided for
- Variants
- Not admitted
- Partial offers
- Not admitted
TEXFY assessment: Products, installations, quantities, technical specifications and exclusions are not structured fields of the publication. TEXFY does not analyse the free text on them: check the original text and the tender documents.
Dates
- Published
- 07.10.2026
- Documents available
- 07.10.2026 to 27.01.2027
- Questions untilnext
- 13.11.2026
Fragen, welche auf anderen Kanälen eingereicht werden, werden nicht beantwortet.
- Submission deadline
- 27.01.2027, 16:30
- Opening of bids
- 28.01.2027, not public
- Bid valid
- 180 days after the deadline
- Execution
- 02.11.2027 to 31.03.2028
Site visit
keine
Special deadlines and formal requirements
Special deadlines and formal requirements
siehe Ausschreibungsunterlagen
Submission & documents
Online via simap.ch
Source: simap data
- Documents on simap.ch (after signing in)
- German
- German
- Free of charge
simap.ch
- Through the question forum on simap.ch (registration as a bidder required). Go to the official tender (simap.ch, opens in a new tab)
Participation & award
Participation & suitability
3 eligibility criteria
EK 1
TEXFY assessment: What this means: Capacity – whether you have enough staff, machines and means for the contract.
Kapazität Steinmenge
Bestätigung, dass die geforderten Steinmengen von 40'000 t in der geforderten Qualität zur benötigten Zeit im Steinbruch bzw. in den Steinbrüchen bereitgestellt und verladen werden können (vorgesehene Liefermenge je Steinbruch für Auftrag von Gesamtliefermenge von 40'000 t angeben)
Nachweis: Steinproduktion über eine Bauzeit von 5 Monaten mit der benötigten Liefermenge von 40'000 t gem. EK 2.
EK 2
TEXFY assessment: What this means: Schedule – whether your timetable meets the deadlines and is realistic.
Kapazität der Transporte
Bestätigung, dass die geforderte Steinmenge zu dem vom Unternehmer vorgegebenen Liefertermin auf die Baustelle transportiert wird und die Liefertermine eingehalten werden. Die Kapazität der Steinlieferung muss in geforderter Qualität erreicht und die Liefertermine eingehalten werden.
Steinlieferung über eine Bauzeit von 5 Monaten: 40’000 t und max. 10’000 t pro Monat, max. 5’000 t pro Woche und max. 1’000 t pro Tag => Liefermenge und Termine gemäss Baustellenabruf von Baumeister bei Ausführung (Mengen können je nach Bauablauf variieren).
Nachweis: Bestätigung und Nachweis
EK 3
TEXFY assessment: What this means: Certificate – whether your company meets a required certificate or standard, such as ISO.
Organisatorische Leistungsfähigkeit
Firma nach ISO 9001 zertifiziert oder ein eigenes äquivalentes QM-System.
Nachweis: Q-Zertifikat oder vergleichbare Dokumente
Award criteria
ZK 1
30 %Price criterion
TEXFY assessment: What this means: Price – what your offer costs. Usually the cheapest offer gets full points, more expensive ones fewer.
Preis
ZK 2
50 %
TEXFY assessment: What this means: Quality – how well your service meets the requirements, assessed on the information requested.
Qualität Steinmaterial
ZK 3
15 %
TEXFY assessment: What this means: Approach – how you tackle the contract, described in a concept or an analysis of the task.
Transportkonzept
ZK 4
5 %
TEXFY assessment: What this means: Sustainability – environmental and social aspects of your offer, such as energy, materials or transport.
Nachhaltigkeit
Conditions
6 conditions
- Bidding consortia
- Allowed
- Subcontractors
- Allowed
- Contract extension
- Possible
- Dialogue
- Not provided for
- Further information on the conditions
siehe Submissionsunterlagen
Conditions of participation
Criterion 1
Bedingungen in den Dokumenten
siehe Submissionsunterlagen
Documents to submit
4 pieces of evidence according to the publication
Bestätigung, dass die geforderten Steinmengen von 40'000 t in der geforderten Qualität zur benötigten Zeit im Steinbruch bzw. in den Steinbrüchen bereitgestellt und verladen werden können (vorgesehene Liefermenge je Steinbruch für Auftrag von Gesamtliefermenge von 40'000 t angeben)
Nachweis: Steinproduktion über eine Bauzeit von 5 Monaten mit der benötigten Liefermenge von 40'000 t gem. EK 2.
Bestätigung, dass die geforderte Steinmenge zu dem vom Unternehmer vorgegebenen Liefertermin auf die Baustelle transportiert wird und die Liefertermine eingehalten werden. Die Kapazität der Steinlieferung muss in geforderter Qualität erreicht und die Liefertermine eingehalten werden.
Steinlieferung über eine Bauzeit von 5 Monaten: 40’000 t und max. 10’000 t pro Monat, max. 5’000 t pro Woche und max. 1’000 t pro Tag => Liefermenge und Termine gemäss Baustellenabruf von Baumeister bei Ausführung (Mengen können je nach Bauablauf variieren).
Nachweis: Bestätigung und Nachweis
Firma nach ISO 9001 zertifiziert oder ein eigenes äquivalentes QM-System.
Nachweis: Q-Zertifikat oder vergleichbare Dokumente
siehe Submissionsunterlagen
Official source
- simap project number
- 45070
- Publication number
- 45070-01
- Covered by international agreements
- Yes
- Notice of legal remedies
ShowHide
Gegen diese Verfügung kann innert 20 Tagen seit Publikation auf www.simap.ch beim Verwaltungsgericht des Kantons St.Gallen, Webergasse 8, 9001 St.Gallen, schriftlich Beschwerde erhoben werden (Art. 52 Abs. 1 i.V.m. Art. 56 der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen [sGS 841.51]). Die Frist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (Art. 143 Abs. 1 der Schweizerischen Zivilprozessordnung [SR 272] i.V.m. Art. 30 Abs. 1 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege [sGS 951.1]). Die Beschwerde muss einen Antrag sowie eine Darstellung des Sachverhaltes und eine Begründung enthalten. Sie ist zu unterzeichnen und im Doppel einzureichen. Diese Verfügung ist beizulegen. Es gelten keine Gerichtsferien.
More in the guide
Report a data error
Is something on this page wrong, missing or badly translated? We check every report. We correct our own classification and translations ourselves; what simap publishes can only be changed by the contracting authority.