- Construction and installation
MP-120093, N2 Belchen Tunnel Second Renovation (BZI) / Lot 102 Construction Tube BAS
Corrected publication
Changed according to simap: Question rounds
Es findet eine 2te fragerunde statt - bitte beachten Sie diesbezüglich die Termine.
At a glance
- 18.12.2026, 23:5937 days left
- Cantons BL, SO
- Construction and installation
- Open procedure
Is a bid worth it?
With a free profile, TEXFY checks this tender against your services and cantons: a relevance grade from A to E and a recommendation with reasons.
TEXFY assessment: Risks and notes
Bid languageNote
The bid must be in German.
References requiredNote
For eligibility you need comparable reference projects. Check number, age and size.
Price counts 70 %Note
Price makes up 70 % of the evaluation.
4 more notes
Publication correctedNote
The contracting authority changed details. The current version applies.
Securities per contractGood to know
Whether a surety or guarantee is needed is set out in the contract or the documents. Check there.
Subcontracting limitedGood to know
The publication limits subcontracting, for example by share or by requiring consent.
Paper onlyGood to know
Submission by post or in person. Allow for delivery and check whether the postmark or receipt counts.
What is being procured?
Scope of work
Das Los 102 umfasst die Erneuerung der Tunnelröhre Basel (BAS). Dazu gehören umfassende Tiefbauarbeiten, der Neubau der Zwischendecke und des Sohlgewölbes, der Umbau der Tunnelzentralen sowie diverse Instandsetzungsmassnahmen am Bestand.
Key facts, codes and options
Key facts, codes and options
- Type of contract
- Construction and installation
- Type of construction
- Civil engineering
- Construction service
- Execution
- Procedure
- Open procedure
- Trades
- OAG 3.3 – Cut-and-cover and underground works
- CPV
- CPV 45000000 – Construction workCPV general: general code without a field
- Options
- Not provided for
- Variants
- Admitted
Einzig technische Varianten sind zulässig. Pauschal- und Globalangebote und/oder Angebote mit Zeitmitteltarif werden ausgeschlossen. Die Amtsvariante ist in jedem Falle vollständig einzureichen.
- Partial offers
- Not admitted
Die Angebote sind vollständig ausgefüllt einzureichen. Abänderungen am Angebotstext sind nicht zulässig. Teilangebote sind ungültig und scheiden aus der Bewerbung aus.
TEXFY assessment: Products, installations, quantities, technical specifications and exclusions are not structured fields of the publication. TEXFY does not analyse the free text on them: check the original text and the tender documents.
Dates
- Published
- 29.09.2026 (first published 25.08.2026)
- Documents available
- 25.08.2026 to 18.12.2026
- Questions until (round 1)past
- 18.09.2026
Fragen sind in deutscher Sprache unter www.simap.ch im «Forum» einzureichen. Sie werden bis am 02.10.2026 allen Bezügern der Ausschreibungsunterlagen gleichlautend unter www.simap.ch im «Forum» beantwortet. Nach dem 18.09.2026 eintreffende Fragen werden nicht mehr beantwortet.
- Questions until (round 2)next
- 13.11.2026
Fragen für die 2te Fragerunde sind in deutscher Sprache unter www.simap.ch im «Forum» einzureichen. Sie werden bis am 27.11.2026 allen Bezügern der Ausschreibungsunterlagen gleichlautend unter www.simap.ch im «Forum» beantwortet. Nach dem 13.11.2026 eintreffende Fragen werden nicht mehr beantwortet.
- Submission deadline
- 18.12.2026, 23:59
- Opening of bids
- 05.01.2027, not public
- Bid valid
- 300 days after the deadline
- Contract
- 01.07.2027 to 31.12.2032
- Execution
- 01.01.2028 to 31.12.2032
Site visit
Es findet keine Begehung statt.
Submission & documents
By post or delivery in person
Bundesamt für Strassen ASTRA -Abteilung Strasseninfrastruktur-Ost - F3Brühlstrasse 34800 ZofingenSource: simap data
Special submission route
Es sind 2 Exemplare des Angebots (der Angebotsunterlagen) in Papierform und 1 in elektronischer Form (USB-Stick) einzureichen.
Einreichung auf dem Postweg:
A-Post oder PostPac Priority (Datum Poststempel einer Schweizerischen oder staatlich anerkannten ausländischen Poststelle; Firmenfrankaturen gelten nicht als Poststempel). Die Anbieter bzw. der Anbieter hat in jedem Fall den Beweis für die Rechtzeitigkeit der Angebotseinreichung sicherzustellen. Verspätete Angebote werden nicht mehr berücksichtigt. Auf dem Couvert ist neben der Projektbezeichnung deutlich der Vermerk «Nicht öffnen - Offertunterlagen» anzubringen.
Persönliche Abgabe:
Die Abgabe hat bis spätestens am unten erwähnten Abgabetermin während den Öffnungszeiten der Loge (08:00 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr - 17:00 Uhr (Freitag bis 16:00 Uhr)) gegen Ausstellung einer Empfangsbestätigung zu erfolgen (Adresse s. «Bedarfsstelle»).
Übergabe an eine diplomatische oder konsularische Vertretung der Schweiz:
Ausländische Anbieter können ihr Angebot bis spätestens am unten erwähnten Abgabetermin einer diplomatischen oder konsularischen Vertretung der Schweiz in ihrem Land, während den Öffnungszeiten gegen Ausstellung einer Empfangsbestätigung, übergeben.
Die Anbieter sind in diesem Fall verpflichtet, die Empfangsbestätigung vor dem Abgabetermin per E-Mail der Beschaffungsstelle zu senden.
Auf Angebote, die per E-Mail oder Fax zugestellt werden, wird nicht eingetreten!
Source: simap data
- Documents on simap.ch (after signing in)
- German
- German
- Free of charge
- Through the question forum on simap.ch (registration as a bidder required). Go to the official tender (simap.ch, opens in a new tab)
Participation & award
Participation & suitability
5 eligibility criteria
EK1
TEXFY assessment: What this means: Experience – whether you have carried out comparable contracts, shown with references.
FIRMENERFAHRUNG/-REFERENZ
Eine vergleichbare Referenz: Bei der Beurteilung der Eignung wird eine Referenz als vergleichbar anerkannt, wenn sie mindestens folgende Bedingungen erfüllt:
a) Art der Infrastruktur: Autobahn/Nationalstrasse, Kantonsstrasse
b) Art des Werkes: Instandsetzung eines Tunnels mit einer Ausbruchbreite von mindestens 9 m und einer Länge von mindestens 500 m
c) Vertragssumme des Referenzprojektes in der Höhe von mindestens CHF 25 Mio. exkl. MwSt
d) Die Ausführung des Referenzprojektes muss abgeschlossen sein
Im Fall einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) kann die Referenz auch von einem einzelnen ARGE-Mitglied sein
Die von einer Firma oder von einem ARGE-Mitglied einer vorhergehenden ARGE dargelegte Referenz ist nur gültig, wenn die gleiche Firma bzw. das einzelne ARGE-Mitglied die in der Ausschreibung verlangten Arbeiten tatsächlich ausgeführt hat.
EK2
TEXFY assessment: What this means: Obligations – whether your company is registered and complies with taxes, social security contributions and working conditions.
WIRTSCHAFTLICHE/FINANZIELLE LEISTUNGSFÄHIGKEIT
Bestätigung, dass der Jahresumsatz des Anbieters für die Jahre 2024 und 2025 mehr als das doppelte des Jahresumsatzes der Angebotssumme (exkl. MwSt.) beträgt.
Nach Offerteingabe auf Verlangen des Auftraggebers einzureichende Eignungsnachweise/Bestätigungen, allesamt nicht älter als 3 Monate:
- Handelsregister- und Betreibungsregisterauszug
- Auszug Ausgleichskasse AHV/IV/EO/ALV
- Bestätigung UVG-Versicherer
- Bestätigung Steuerverwaltung
- Versicherungsnachweise
EK3
TEXFY assessment: What this means: Personnel – how qualified and experienced the people carrying out the contract are, such as the project manager.
SCHLÜSSELPERSON/REFERENZ
Eine vergleichbare Referenz der Schlüsselperson: Als Schlüsselperson gilt die Funktion Baustellenchef/in.
Bei der Beurteilung der Eignung wird eine Referenz als vergleichbar anerkannt, wenn sie mindestens folgende Bedingungen erfüllt:
a) Art der Infrastruktur: Autobahn/Nationalstrasse, Kantonsstrasse
b) Art des Werkes: Instandsetzung eines Tunnels mit einer Ausbruchbreite von mindestens 9 m und einer Länge von mindestens 500 m
c) Vertragssumme des Referenzprojektes in der Höhe von mindestens CHF 25 Mio. exkl. MwSt
d) Die Ausführung des Referenzprojektes muss abgeschlossen sein
e) Die Schlüsselperson hat Deutsch als Muttersprache respektive mind. B2 als Sprachkompetenz gemäss gemeinsamem europäischen Referenzrahmen für Sprachen (CEFR) nachzuweisen. Der Bauherr behält sich vor, die sprachlichen Kompetenzen der Kandidaten zu überprüfen
f) Für die Einhaltung des Eignungskriteriums muss die Person im Referenzprojekt die Funktion Baustellenchef/in oder Stv. Baustellenchef/in ausgeübt haben
EK4
TEXFY assessment: What this means: Personnel – how qualified and experienced the people carrying out the contract are, such as the project manager.
VERFÜGBARKEIT DER SCHLÜSSELPERSON
Bestätigung, dass die Mindestverfügbarkeit für die Schlüsselperson gemäss EK3 mindestens 80 % während der Zeit von Baubeginn bis Bauende beträgt.
EK5
TEXFY assessment: What this means: Subcontracting – how much of the work you may pass on to other companies.
UNTERAKKORDANTEN
Bestätigung, dass die Leistungen der Subunternehmer maximal 50 % der Angebotssumme (exkl. MwSt.) betragen.
Alle wirtschaftlich und technisch leistungsfähigen Firmen, die zudem dienachfolgenden Eignungsnachweise erbringen, sind aufgerufen, ein Angebot in CHF zu unterbreiten.
Award criteria
ZK1 QUALITÄT DES ANBIETERS
10 %
TEXFY assessment: What this means: Quality – how well your service meets the requirements, assessed on the information requested.
Angabe und Erläuterung der folgenden Themen:
- Organigramm der Baustelle inkl. Nennung Schlüsselperson sowie Projektleiter, Sicherheits- und QM-Beauftragter, Stellvertretende
- Schlüsselperson: Baustellenchef/in (CV und Referenzprojekt): Für die Schlüsselperson ist ein Referenzprojekt und der Lebenslauf abzugeben. Für die Anforderungen an das Referenzprojekt gelten die Vorgaben gemäss EK3
ZK2 QUALITÄT/PLAUSIBILITÄT DES ANGEBOTS
20 %
TEXFY assessment: What this means: Plausibility – whether the price and the service of your offer fit together convincingly.
unterteilt in:
ZK2.1 Bauprogramm; Gewichtung 10 %
Angabe und Erläuterung der folgenden Themen:
- Darstellung des Bauablaufs in einem Weg-Zeit-Bauprogramm
- Aufzeigen des zeitkritischen Weges und der Einhaltung der Meilensteine
- Erläuterung der bauzeitrelevanten Abläufe sowie massgebender Abhängigkeiten
- Erläuterung der Schichtmodelle
ZK2.2 Technischer Bericht; Gewichtung 10 %
Angabe und Erläuterung der folgenden Themen:
- Installationskonzept inkl. Angabe zur Ver- und Entsorgung der Baustelle und Abgabe des Installationsplans
- Baustellenentwässerungskonzept nach SIA 431
- Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept, inkl. Rückbau asbesthaltiger Materialien
- Erschliessungskonzept der einzelnen Teilbaustellen, Darlegung des Transportkorridors in der Tunnelröhre
- Erläuterung der folgenden Themen unter Angabe der Leistungswerte im Bauprogramm:
- Bauablauf des Rückbaus der Zuluftkanäle
- Bauablauf des Abbruchs und Baus der Zwischendecke
- Bauablauf des Abbruchs und Einbaus des Sohlgewölbes inkl. Werkleitungen
- Bauablauf zur Instandsetzung des Kalottengewölbes inkl. Injektionen
- Bauablauf des Rückbaus und Instandsetzung der Untertagzentrale QV.02 inkl. Kamin I und QV.06 inkl. Kamin III
- Bauablauf der Sohlauffüllung inkl. Einbau aller Werkleitungen
ZK3 PREIS
70 %Price criterion
TEXFY assessment: What this means: Price – what your offer costs. Usually the cheapest offer gets full points, more expensive ones fewer.
Bereinigte Angebotssumme.
Die Angaben betreffend Zuschlagskriterien müssen zusammen mit den (vorgegebenen) Angebotsunterlagen eingereicht werden.
PREISBEWERTUNG
Das tiefste bereinigte Angebot erhält die maximale Note (5). Angebote, deren Preis 30 % oder mehr über dem tiefsten Angebot liegen, erhalten die Note 0. Dazwischen erfolgt die Bewertung linear (auf 2 Stellen nach dem Komma gerundet). Allfällig offerierte Skonti werden bei der Bewertung des Preises nicht berücksichtigt.
BENOTUNG DER ÜBRIGEN ZUSCHLAGSKRITERIEN
Die Bewertung erfolgt immer mit Noten von 0 bis 5:
0 = Nicht beurteilbar; keine Angabe
1 = Sehr schlecht erfüllt; ungenügende, unvollständige Angaben
2 = Schlecht erfüllt; Angaben ohne ausreichenden Projektbezug
3 = Erfüllt, den Anforderungen der Ausschreibung entsprechend
4 = Gut erfüllt; Qualitativ gut
5 = Sehr gut erfüllt; Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung
Sofern ein Hauptkriterium aus Subkriterien besteht, werden diese benotet. Die Punktzahl des Hauptkriteriums ergibt sich aus der Summe der Noten der Subkriterien multipliziert mit ihrer Gewichtung.
Punkteberechnung: Summe aller Noten multipliziert mit ihrer Gewichtung(Maximalpunktzahl: Note 5 x 100 = 500 Punkte).
Conditions
11 conditions
- Bidding consortia
- Allowed
Zugelassen.
Die Federführung muss einem Unternehmen der Bietergemeinschaft übertragen werden. Die weiteren Beteiligten sind in den Angebotsunterlagen bekannt zu geben. Mitglieder der Bietergemeinschaft dürfen nach Eingabe der Offerte nicht ausgewechselt werden. - Subcontractors
- Allowed
Zugelassen.
Subunternehmer können zu max. 50 % beigezogen werden. Sie sind in den Angebotsunterlagen entsprechend aufzuführen.
Angaben betreffend Subunternehmern werden mitbewertet.
Die charakteristische Leistung ist grundsätzlich vom Auftragnehmer zu erbringen. - Contract extension
- Possible
- Dialogue
- Not provided for
- Securities and guarantees
Gemäss Ziffer 5 der vorgesehenen Vertragsurkunde.
- Terms of payment
45 Tage nach Rechnungseingang im ASTRA bzw. der Bauherrenunterstützung.
Korrekte Rechnungsstellung mittels E-Rechnung vorausgesetzt.
Informationen der Bundesverwaltung zur E-Rechnung sind abrufbar unter:
http://www.e-rechnung.admin.ch/index.php.- Costs included in the bid price
Die Vergütung und die Preise umfassen sämtliche Leistungen, die in den Ausschreibungsunterlagen genannt und zur Vertragserfüllung notwendig sind.
Die Umlagerung von Einheitspreisen in Globalpositionen wie zum Beispiel die Baustelleneinrichtungen ist strikt verboten.
Der Unternehmer hat alle Positionen des Leistungsverzeichnisses auszufüllen; er schreibt „0“ bei allen Positionen, bei welchen er formell auf die Angabe eines Betrags sowie darauf verzichtet, später eine Vergütung für die betreffende Leistung zu verlangen. Ein solcher Eintrag muss im technischen Bericht begründet werden.
Die Aufsichts- und Führungskosten sowie die Kosten des Zeitaufwands für den Personaltransport dürfen nicht in den Baustelleneinrichtungskosten enthalten sein, sondern müssen gemäss Kalkulationsschema des SBV in den Einheitspreisen enthalten sein.
Gleichermassen müssen alle Endkostenzuschläge wie beispielsweise die technische und die kaufmännische Leitung, die Baustellenführung sowie die Finanzkosten im Kalkulationsschema des SBV in den entsprechenden Rubriken erfasst sein. Diese Kosten dürfen auf keinen Fall in den Baustelleneinrichtungen enthalten sein.- Terms and conditions
Gemäss vorgesehener Vertragsurkunde.
- Other requirements
1. Vorbehalten bleiben die Beschaffungsreife des Projektes sowie die Verfügbarkeit der Kredite.
2. Die Erarbeitung der Angebote wird nicht vergütet. Die Angebotsunterlagen werden nicht zurückgegeben.
3. Ausschreibungsunterlagen sind in deutscher Sprache erhältlich. Bei Widersprüchen zwischen den Fassungen ist die deutsche Version massgebend.- Bidders from states outside the WTO agreement
Keine.
Conditions of participation
Criterion 1
Gemäss Ausführungen im Pflichtenheft.
Documents to submit
5 pieces of evidence according to the publication
Eine vergleichbare Referenz: Bei der Beurteilung der Eignung wird eine Referenz als vergleichbar anerkannt, wenn sie mindestens folgende Bedingungen erfüllt:
a) Art der Infrastruktur: Autobahn/Nationalstrasse, Kantonsstrasse
b) Art des Werkes: Instandsetzung eines Tunnels mit einer Ausbruchbreite von mindestens 9 m und einer Länge von mindestens 500 m
c) Vertragssumme des Referenzprojektes in der Höhe von mindestens CHF 25 Mio. exkl. MwSt
d) Die Ausführung des Referenzprojektes muss abgeschlossen sein
Im Fall einer Arbeitsgemeinschaft (ARGE) kann die Referenz auch von einem einzelnen ARGE-Mitglied sein
Die von einer Firma oder von einem ARGE-Mitglied einer vorhergehenden ARGE dargelegte Referenz ist nur gültig, wenn die gleiche Firma bzw. das einzelne ARGE-Mitglied die in der Ausschreibung verlangten Arbeiten tatsächlich ausgeführt hat.
Bestätigung, dass der Jahresumsatz des Anbieters für die Jahre 2024 und 2025 mehr als das doppelte des Jahresumsatzes der Angebotssumme (exkl. MwSt.) beträgt.
Nach Offerteingabe auf Verlangen des Auftraggebers einzureichende Eignungsnachweise/Bestätigungen, allesamt nicht älter als 3 Monate:
- Handelsregister- und Betreibungsregisterauszug
- Auszug Ausgleichskasse AHV/IV/EO/ALV
- Bestätigung UVG-Versicherer
- Bestätigung Steuerverwaltung
- Versicherungsnachweise
Eine vergleichbare Referenz der Schlüsselperson: Als Schlüsselperson gilt die Funktion Baustellenchef/in.
Bei der Beurteilung der Eignung wird eine Referenz als vergleichbar anerkannt, wenn sie mindestens folgende Bedingungen erfüllt:
a) Art der Infrastruktur: Autobahn/Nationalstrasse, Kantonsstrasse
b) Art des Werkes: Instandsetzung eines Tunnels mit einer Ausbruchbreite von mindestens 9 m und einer Länge von mindestens 500 m
c) Vertragssumme des Referenzprojektes in der Höhe von mindestens CHF 25 Mio. exkl. MwSt
d) Die Ausführung des Referenzprojektes muss abgeschlossen sein
e) Die Schlüsselperson hat Deutsch als Muttersprache respektive mind. B2 als Sprachkompetenz gemäss gemeinsamem europäischen Referenzrahmen für Sprachen (CEFR) nachzuweisen. Der Bauherr behält sich vor, die sprachlichen Kompetenzen der Kandidaten zu überprüfen
f) Für die Einhaltung des Eignungskriteriums muss die Person im Referenzprojekt die Funktion Baustellenchef/in oder Stv. Baustellenchef/in ausgeübt haben
Bestätigung, dass die Mindestverfügbarkeit für die Schlüsselperson gemäss EK3 mindestens 80 % während der Zeit von Baubeginn bis Bauende beträgt.
Bestätigung, dass die Leistungen der Subunternehmer maximal 50 % der Angebotssumme (exkl. MwSt.) betragen.
Official source
- simap project number
- 17173
- Publication number
- 17173-03
- Covered by international agreements
- Yes
- Notice of legal remedies
ShowHide
Gegen diese Verfügung kann gemäss Art. 56 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB) innert 20 Tagen seit Eröffnung schriftlich Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden. Die Beschwerde ist im Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel sowie die Unterschrift der beschwerdeführenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten. Eine Kopie der vorliegenden Verfügung und vorhandene Beweismittel sind beizulegen.
Die Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) über den Fristenstillstand finden gemäss Art. 56 Abs. 2 BöB keine Anwendung.
More in the guide
Report a data error
Is something on this page wrong, missing or badly translated? We check every report. We correct our own classification and translations ourselves; what simap publishes can only be changed by the contracting authority.